Appel d'offres

Date de publication Simap: 18.12.2020

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Transports Montreux-Vevey-Riviera SA Infrastructure - Projets
Service organisateur/Entité organisatrice: rs-ingénieurs SA, Chemin du Laviau 4, 1805 Jongny,  à l'attention de Yann Desponds, Rue de la Gare 22,  1820  Montreux,  Suisse,  Téléphone:  079 594 64 56,  E-mail:  y.desponds@mob.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Transports Montreux-Vevey-Riviera SA
Infrastructure - Projets,  à l'attention de Yann Desponds, Rue de la Gare 22,  1820  Montreux,  Suisse,  Téléphone:  021 989 84 65,  E-mail:  y.desponds@mob.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

22.01.2021

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 17.02.2021 Heure: 10:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Voir pièce A - Conditions administratives

1.5 Date de l’ouverture des offres:

17.02.2021, Heure:  10:00, Remarques:  Ouverture des offres non accessibles au public ou soumissionnaires.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Renouvellement de la gare MVR de Vevey – Appel d’offres pour des prestations de planification, fourniture et montage de la ligne de contact

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45311200 - Travaux d'installations électriques

2.6 Objet et étendue du marché

Ce projet comprend le renouvellement complet des installations de ligne de contact de Vevey.
Le marché se limite aux installations de la ligne de contact, de distribution du courant de traction, du retour de courant et de la mise à terre. L’adjudicataire est responsable (liste non exhaustive,pour le surplus, se référer au dossier d'appel d'offre) :
-pour le projet d’exécution (phase SIA 51)
-gestion de projet
-participation aux séances de coordination

-pour l’exécution (phase SIA 52)
-gestion de projet
-participation aux séances de chantier
-mise à disposition des coffrages pour les fondations, ainsi que les tiges filetés
-réception des fondations du GC
-fourniture et pré montage du matériel de ligne de contact, d’alimentation et du retour de courant
-montage du matériel de ligne de contact, d’alimentation et du retour de courant

-pour la mise en service (phase SIA 53)
-gestion de projet
-réception finale
-documentation finale

2.7 Lieu de l'exécution

Vevey

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 01.04.2021, Fin: 31.12.2024

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 01.04.2021 et fin 31.12.2024

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.