Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  FR  19.03.2021
Date de publication Simap: 19.03.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Groupe E, Service Achats
Service organisateur/Entité organisatrice: Groupe E, Service Achats,  à l'attention de Anne-Claude Keusen, Route de Morat 135,  1763  Granges-Paccot,  Suisse,  E-mail:  achats@groupe-e.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

31.03.2021

Remarques: L’adjudicateur répondra uniquement aux questions arrivées dans le délai fixé, posées sur le site internet www.simap.ch

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 26.04.2021 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Sous pli fermé avec mention "Nom du projet". Le timbre postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

26.04.2021, Heure:  14:00, Lieu:  Granges-Paccot, Remarques:  L’ouverture des offres n’est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Broc - ruisseau de contournement de la Jogne

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45220000 - Ouvrages d'art et de génie civil

2.6 Objet et étendue du marché

Construction d'un ruisseau de contournement de la Jogne

2.7 Lieu de l'exécution

1636 Broc

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

36 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Oui

Remarques: Une offre de base doit dans tous les cas être déposée.
Une variante de réalisation peut être proposée.

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

36 mois depuis la signature du contrat

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Seules les entreprises dont le but social ou le domaine d’activité, après une vérification sommaire, couvre l’objet de l’appel d’offres seront admises à recevoir le dossier de soumission.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.6 Sous-traitance

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

jusqu'au: 31.12.2024

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

à l'adresse suivante:
Groupe E, Service Achats,  à l'attention de Anne-Claude Keusen, Route de Morat 135,  1763  Granges-Paccot,  Suisse,  E-mail:  achats@groupe-e.ch
Dossier disponible à partir du: 19.03.2021  jusqu'au  26.04.2021
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit.
Visite des lieux obligatoire et seulement sur inscription, le 26.03.2021.

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales citées dans le dossier

4.3 Visite des lieux

Obligatoire sur inscription jusqu'au 25 mars 2021.

4.6 Autres indications

La publication plus détaillée peut être consultée sur le site in ternet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.

4.7 Organe de publication officiel

Feuille officielle du canton de Fribourg

4.8 Indication des voies de recours

Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication, faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, section administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 1654, 1701 Fribourg.