Appel d'offres

Date de publication Simap: 12.03.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Transports publics de la région Morges Bière Cossonay SA
Service organisateur/Entité organisatrice: TRANSPORTS DE LA RÉGION MORGES BIÈRE COSSONAY SA,  à l'attention de Benoît Grégoire, Avenue de la Gottaz 28A,  1110  MORGES,  Suisse,  E-mail:  benoit.gregoire@mbc.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

TRANSPORTS DE LA RÉGION MORGES BIÈRE COSSONAY SA,  à l'attention de Benoît Grégoire, Avenue de la Gottaz 28A,  1110  MORGES,  Suisse,  E-mail:  benoit.gregoire@mbc.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

22.03.2021

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 23.04.2021

1.5 Date de l’ouverture des offres:

30.04.2021

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Transport de la région Morges Bière Cossonay SA Projet de construction du nouveau garage-dépôt de Denges

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45343000 - Travaux d'installation de dispositifs de prévention contre les incendies

Code des frais de construction (CFC):

259 - Divers

2.6 Objet et étendue du marché

CPV: 45343000 - 45343230
CFC: 259 - 257.1 - Installations Sprinkler

Construction d'un dépôt pour le stationnement des bus et d'un atelier de maintenance.
Surface de plancher : env. 19’000 m²
Volume bâti : env. 110'000 m³
Morphologie : 2 halles reliées par le sous‐sol
Stationnement bus : 100 places, sur deux niveaux
Stationnement voitures : 54 places sous‐sol et 5 places en surface

2.7 Lieu de l'exécution

1026 DENGES

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 01.09.2021, Fin: 31.12.2024

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Oui

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 01.05.2023 et fin 27.10.2023

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Allemand

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.