Appel d'offres

Date de publication Simap: 26.03.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Municipalité de la Commune de St-Légier-La Chiésaz
Service organisateur/Entité organisatrice: Commune de St-Légier-La Chiésaz
Bureau technique,  à l'attention de Roan VALLAT, Route des Deux-Vilages 23,  1806  St-Légier-La Chiésaz,  Suisse,  Téléphone:  021 943 01 25,  E-mail:  rvallat@st-legier.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

23.04.2021

Remarques: Les questions doivent être transmises par courriel ou sur la plateforme SIMAP. L'ensemble des questions et des réponses seront retournées aux soumissionnaires inscrits via la plateforme SIMAP

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 07.05.2021 Heure: 11:30, Délais spécifiques et exigences formelles:  Selon conditions du maître de l'ouvrage

1.5 Date de l’ouverture des offres:

07.05.2021, Heure:  13:30, Lieu:  St-Légier-La Chiésaz, Remarques:  Ouverture à huis clos.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Chemin du Chevalet - Travaux de fouille pour conduites d'eau potable et assainissement de la chaussée

2.3 Référence / numéro de projet

09.23 - Chevalet

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45232130 - Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales,
	45233225 - Travaux de construction de routes à chaussée unique,
	45112420 - Travaux de fouille en excavation

Catalogue des articles normalisés (CAN):	111 - Travaux en régie,
	113 - Installations de chantier,
	223 - Chaussées et revêtements,
	237 - Canalisations et évacuation des eaux

2.6 Objet et étendue du marché

Travaux de fouille pour le remplacement du réseau d'adduction d'eau potable de la Commune sur une longueur d'environ 1300m et assainissement routier sur une longueur d'environ 1000m.

2.7 Lieu de l'exécution

St-Légier, chemin du Chevalet

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 23.08.2021, Fin: 26.08.2022

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Oui

Remarques: Les variantes d'exécution sont autorisées. Pour qu'elle soit retenue, le cahier des charges doit être complété dans son intégralité. La variante proposée doit être documentée avec descriptif technique et validation des méthodes.

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 23.08.2021 et fin 26.08.2022

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions du maître de l'ouvrage.

3.2 Cautions/garanties

Conformément aux conditions du maître de l'ouvrage.

3.3 Conditions de paiement

Conformément aux conditions du maître de l'ouvrage.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Conformément aux conditions du maître de l'ouvrage.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions du maître de l'ouvrage.

3.6 Sous-traitance

Conformément aux conditions du maître de l'ouvrage.

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 26.03.2021  jusqu'au  06.05.2021
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.3 Visite des lieux

Une visite locale est organisée par les bureaux Herter & Wiesmann et MCR & Associés le 15 avril 2021 à 14h00. La participation est recommandée mais facultative. L’inscription est obligatoire par le mail : info@mcr-ing.ch.

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.