Appel d'offres

Date de publication Simap: 24.03.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Etat de Vaud - Copil des constructions universitaires
Service organisateur/Entité organisatrice: Etat de Vaud - Copil des constructions universitaires,  à l'attention de Francesca Bariviera, p.a Unibat, service des bâtiments et travaux, Ferme de la Mouline,  1015  Lausanne,  Suisse,  Téléphone:  021 692 25 31,  Fax:  021 692 25 15,  E-mail:  francesca.bariviera@unil.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

01.04.2021

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 03.05.2021 Heure: 16:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:

07.05.2021, Lieu:  Lausanne

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Canton

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Affaire n° 11012 - BIOPHORE - CFC 228.3 - Stores toiles

2.3 Référence / numéro de projet

11012 - 01

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45421143 - Travaux d'installation de stores

Code des frais de construction (CFC):

2283 - Stores en toile

2.6 Objet et étendue du marché

Remplacement des stores en toiles

2.7 Lieu de l'exécution

Ecublens

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

6 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

2 mois depuis la signature du contrat

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 24.03.2021
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.