Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  FR  09.04.2021
Date de publication Simap: 09.04.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Groupe E, Service Achats
Service organisateur/Entité organisatrice: Groupe E, Service Achats,  à l'attention de Anne-Claude Keusen, Route de Morat 135,  1763  Granges-Paccot,  Suisse,  E-mail:  achats@groupe-e.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

30.04.2021

Remarques: L'adjudicateur répondra uniquement aux questions arrivées dans le délai fixé, posées sur le site internet www.simap.ch

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 25.05.2021 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Sous pli fermé avec mention "Nom du projet". Le timbre postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

25.05.2021, Heure:  13:30, Lieu:  Granges-Paccot, Remarques:  L'ouverture des offres n'est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

St-Loup - poste 60/18kV / Travaux de génie civil et béton armé

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45222000 - Travaux de construction d'ouvrages de génie civil, excepté ponts, tunnels, puits et passages souterrains,
	45111000 - Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier

2.6 Objet et étendue du marché

Travaux de génie civil et béton armé en milieu sensible (électricité).

2.7 Lieu de l'exécution

3186 St. Wolfgang / Düdingen

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

18 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Oui

Remarques: L'offre de base doit être chiffrée.

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

18 mois depuis la signature du contrat

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.6 Sous-traitance

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

jusqu'au: 31.12.2021

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

à l'adresse suivante:
Groupe E, Service Achats,  à l'attention de Anne-Claude Keusen, Route de Morat 135,  1763  Granges-Paccot,  Suisse,  E-mail:  achats@groupe-e.ch
Dossier disponible à partir du: 09.04.2021  jusqu'au  23.04.2021
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit.
La visite de chantier est obligatoire afin que le dossier soit recevable,

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales citées dans le dossier

4.3 Visite des lieux

Visite obligatoire le 23.04.2021 sur inscription.

4.6 Autres indications

La publication plus détaillée peut être consultée sur le site in ternet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.

4.7 Organe de publication officiel

Feuille officielle du canton de Fribourg

4.8 Indication des voies de recours

Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication, faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, section administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 1654, 1701 Fribourg.