Appel d'offres

Date de publication Simap: 21.04.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Fondation La Rozavère
Service organisateur/Entité organisatrice: Esposito+Javet architectes associés EPFL FAS SIA, Rue des Terreaux 10, 1003 Lausanne, Suisse,  à l'attention de Mme Javet, Rue des Terreaux 10,  1003  Lausanne,  Suisse,  E-mail:  ac@esposito-javet.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Esposito+Javet architectes associés EPFL FAS SIA, Rue des Terreaux 10, 1003 Lausanne, Suisse,  à l'attention de Mme Javet, Rue des Terreaux 10,  1003  Lausanne,  Suisse,  E-mail:  ac@esposito-javet.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

30.05.2021

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 31.05.2021 Heure: 15:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:

01.06.2040, Heure:  15:00

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Agrandissement et transformation EMS La Rozavère

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45215212 - Travaux de construction de maisons de retraite

Code des frais de construction (CFC):

2730 - Portes intérieures

2.6 Objet et étendue du marché

Le Maître de l'Ouvrage a projeté d'agrandir et de transformer l'EMS La Rozavère. Un nouveau bâtiment pouvant accueillir 66 lits
sera construit et un bâtiment existant sera transformé.

2.7 Lieu de l'exécution

Chemin de Rovéréaz 23
1012 Lausanne

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

24 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

24 mois depuis la signature du contrat

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 21.04.2021  jusqu'au  30.05.2022
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.