Appel d'offres

Date de publication Simap: 06.05.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ville de Gland
Service organisateur/Entité organisatrice: Ville de Gland
Service des infrastructures et de l'environnement,  à l'attention de Service des infras. et de l'envir., Chemin du Montoly 1,  1196  Gland,  Suisse,  Téléphone:  022 354 04 30,  E-mail:  sie@gland.ch,  URL www.gland.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Ville de Gland
Service des infrastructures et de l'environnement,  à l'attention de Service des infras. et de l'envir., Chemin du Montoly 1,  1196  Gland,  Suisse,  Téléphone:  022 354 04 30,  E-mail:  sie@gland.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

28.05.2021

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 15.06.2021 Heure: 11:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:

16.06.2021, Heure:  14:00

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Aménagement de la rue de la Combe - travaux d'assainissement et réseaux

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45000000 - Travaux de construction,
	45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

Catalogue des articles normalisés (CAN):	113 - Installations de chantier,
	116 - Coupes de bois et défrichements,
	117 - Démolitions et démontages,
	151 - Constructions de réseaux enterrés,
	211 - Fouilles et terrassements,
	221 - Couches de fondation pour surfaces de circulation,
	222 - Bordures, pavages, dallages et escaliers,
	223 - Chaussées et revêtements,
	237 - Canalisations et évacuation des eaux,
	282 - Signalisation: Signaux routiers,
	286 - Marquages

2.6 Objet et étendue du marché

Travaux de génie civil au droit de la rue de la Combe. Ces travaux sont en liens avec le développement urbain au droit de cette rue et plus particulièrement du PPA « La combaz » en cours de construction. Ces travaux font l’objet d’un phasage permettant dans un premier temps d’alimenter le PPA avec différents services. Différents services seront créés ainsi que la réalisation d’une nouvelle conduite d’eau potable et la création de nouveaux réseaux d’assainissements.
Dans un second temps la requalification de la rue de la Combe sera entreprise et fera l’objet d’une coordination fine pour maintenir les accès et pour la gestion de l’interface avec les aménagements du PPA « La Combaz ». Il s’agira de réaliser une nouvelle couche de roulement en enrobés.

2.7 Lieu de l'exécution

Gland

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

12 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Montant de l'offre en rapport avec le cahier des charges  Pondération 40 
Organisation et moyens pour l'exécution du marché  Pondération 45 
Aptitude  Pondération 15 

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 15.07.2021 et fin 31.12.2021

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.