Appel d'offres

Date de publication Simap: 08.07.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Rolle
Service organisateur/Entité organisatrice: Services techniques communal,  à l'attention de Urso Fahen, Grand-Rue 44,  1224  Rolle,  Suisse,  Téléphone:  021 822 44 30,  E-mail:  fathen.urso@rolle.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Ribi SA, Ingénieurs hydrauliciens,  à l'attention de M. Brocard, Av. Juste-Olivier 18 bis,  1006  Lausanne,  Suisse,  E-mail:  olivier.brocard@ribi.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

29.07.2021

Remarques: à 12h00

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 19.08.2021 Heure: 11:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:

19.08.2021, Heure:  13:30, Lieu:  Rolle, Remarques:  L'adjudicateur ne procédera pas à une ouverture publique des offres

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Rue des Jardins : Remplacement des collecteurs, d'une conduite d'eau potable, d'une conduite de gaz et adaptation des réseaux de services

2.3 Référence / numéro de projet

1284

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45232130 - Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales,
	45232411 - Travaux de construction de canalisations d'eaux usées,
	45232150 - Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau,
	45112100 - Travaux de creusement de tranchées,
	44212410 - Rideaux de palplanches

Catalogue des articles normalisés (CAN):	111 - Travaux en régie,
	112 - Essais,
	113 - Installations de chantier,
	117 - Démolitions et démontages,
	135 - Maintenance et réhabilitation canalisations,
	151 - Constructions de réseaux enterrés,
	161 - Epuisement des eaux,
	162 - Enceintes de fouilles,
	181 - Aménagements extérieurs,
	221 - Couches de fondation pour surfaces de circulation,
	222 - Bordures, pavages, dallages et escaliers,
	223 - Chaussées et revêtements,
	237 - Canalisations et évacuation des eaux,
	241 - Constructions en béton coulé sur place,
	314 - Maçonnerie

2.6 Objet et étendue du marché

Le projet comprend les travaux suivants:
- Mise en séparatif du réseaux d'évacuation des eaux dans la rue des Jardins.
- Réfection et bouclage d'un conduite d'eau potable
- Bouclage d'une conduite de gaz
- Réfection et adaptation du réseau électrique
- Travaux de fouille dans la nappe avec rideau de palplanches étanches.

2.7 Lieu de l'exécution

Commune de Rolle : Rue des Jardins

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 21.03.2022, Fin: 31.12.2022

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Prix  Pondération 40% 
Développement durable, environnement et social  Pondération 10% 
Organisation du soumissionnaire  Pondération 20% 
Références réalisations similaires  Pondération 15% 
Qualité technique de l'offre  Pondération 15% 

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 21.03.2022 et fin 21.03.2023

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

18 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 08.07.2021  jusqu'au  19.08.2021
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.