Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  FR  11.06.2021
Date de publication Simap: 11.06.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: AIS (Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées du bassin versant Sionge)
Service organisateur/Entité organisatrice: AIS (Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées du bassin versant Sionge),  à l'attention de Karine Favre, Secrétariat AIS Case postale 648,  1630  Bulle 1,  Suisse,  E-mail:  gestion.ais@bluewin.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

STEP de Vuippens,  à l'attention de Karine Favre, Route du Gérigno 2,  CH-1633  Vuippens,  Suisse,  E-mail:  gestion.ais@bluewin.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

02.07.2021

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 23.07.2021 Heure: 14:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  L'offre doit être faite par écrit, remise sous pli fermé directement ou par poste. Sur le pli sera indiqué le nom du soumissionnaire et la mention suivante :
«°STEP de Vuippens – Soumission N°301 – Ne pas ouvrir°»

1.5 Date de l’ouverture des offres:

26.07.2021, Heure:  13:00, Lieu:  STEP de Vuippens

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches communales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

STEP de Vuippens - Traitement des boues - Marché de construction – Charpente, façades et serrurerie galvanisée

2.3 Référence / numéro de projet

Marché 301

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45261100 - Travaux de charpente,
	45261210 - Travaux de couverture,
	45261410 - Travaux d'isolation de toiture,
	45261420 - Travaux d'étanchéification,
	45262410 - Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques de bâtiment,
	45262650 - Travaux de bardage,
	45321000 - Travaux d'isolation thermique,
	45341000 - Pose de garde-corps

Code des frais de construction (CFC):	2721 - Eléments métalliques préconfectionnés,
	2722 - Ouvrages métalliques courants,
	4133 - Construction métallique,
	4142 - Ferblanterie,
	4144 - Couverture,
	4145 - Etanchéités et isolations spéciales,
	4147 - Traitement des surfaces extérieures,
	472 - Structure porteuse,
	473 - Superstructures,
	282 - Revêtements de paroi

2.6 Objet et étendue du marché

Le projet consiste en l'agrandissement de la file boue de la station d'épuration de Vuippens. Certains éléments de la file boue de la station existante sont conservés tandis que d’autres sont modifiés, détruits et/ou construits, en particulier :
•Déplacement de l’arrivée DN700 des effluents,
•Construction d’un piège à gravier,
•Réalisation de 3 digesteurs d’un volume de 1'500 m3 chacun,
•Réalisation d’un bâtiment de service pour la file boue et d’une galerie technique,
•Construction d’un nouveau gazomètre 700 m3 et agrandissement du gazomètre existant,
•Remplacement du couple chaleur-force existant.

Descriptif succinct du marché : Réalisation de la charpente, des façades et de la serrurerie galvanisée du gazomètre, des digesteurs et du bâtiment des digesteurs

2.7 Lieu de l'exécution

STEP de Vuippens
Route du Gérigno 2
CH-1633 Vuippens

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 29.11.2021, Fin: 31.12.2022

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Oui

Description des options : Escalier d'accès à la toiture du local des CCF

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Oui

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 29.11.2021 et fin 30.12.2022

Remarques: Début:
Fin:

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.6 Sous-traitance

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales citées dans le dossier

4.3 Visite des lieux

28.06.2021

4.6 Autres indications

La publication plus détaillée peut être consultée sur le site in ternet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.

4.7 Organe de publication officiel

Feuille officielle du canton de Fribourg

4.8 Indication des voies de recours

Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, section administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 1654, 1701 Fribourg.
ou
de la Préfecture de la Sarine, Grand-Rue 51, 1700 Fribourg.
ou
de la Préfecture de la Gruyère, Pl. du Tilleul 1, 1630 Bulle.
d)auprès de la Préfecture de la Veveyse, le Château, 1680 Châtel St Denis
ou
de la préfecture de la Broye, Au Château, 1470 Estavayer-le-Lac
ou
de la Préfecture du Lac, Schlossgasse 1, 3280 Morat.
g)auprès de la Préfecture de la Glâne, Grand'Rue 51, 1700 Fribourg