Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  FR  11.06.2021
Date de publication Simap: 11.06.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: AIS (Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées du bassin versant Sionge)
Service organisateur/Entité organisatrice: AIS (Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées du bassin versant Sionge),  à l'attention de Karine Favre, Secrétariat AIS Case postale 648,  1630  Bulle 1,  Suisse,  E-mail:  gestion.ais@bluewin.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

STEP de Vuippens,  à l'attention de Karine Favre, Route du Gérigno 2,  CH-1633  Vuippens,  Suisse,  E-mail:  gestion.ais@bluewin.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

02.07.2021

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 26.07.2021 Heure: 14:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  L'offre doit être faite par écrit, remise sous pli fermé directement ou par poste. Sur le pli sera indiqué le nom du soumissionnaire et la mention suivante :
«°STEP de Vuippens – Soumission N°501 – Ne pas ouvrir°»
Le cachet postal ne fait pas foi

1.5 Date de l’ouverture des offres:

26.07.2021, Heure:  15:00, Lieu:  STEP de Vuippens

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches communales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Conduites de procédé en inox et PE

2.3 Référence / numéro de projet

Marché N° 501

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance,
	45231510 - Travaux relatifs à des circuits pneumatiques de distribution de courrier,
	45231112 - Installation de réseau de conduites,
	45232431 - Station de pompage des eaux résiduaires,
	45232460 - Travaux d'installations sanitaires,
	45252000 - Travaux de construction de stations de traitement des eaux usées, de stations d'épuration et d'usines d'incinération des ordures ménagères,
	45252100 - Travaux de construction de stations d'épuration,
	45252130 - Équipement de station d'épuration,
	45252127 - Travaux de construction de stations de traitement des eaux usées

2.6 Objet et étendue du marché

Descriptif succinct du marché : Fourniture et montage de conduites de procédés, de divers robinetteries, de pompes, d’échangeurs de chaleurs et d’instruments de mesures

2.7 Lieu de l'exécution

STEP de Vuippens

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 01.10.2021, Fin: 30.06.2022

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Oui

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 29.11.2021 et fin 29.04.2022

Remarques: Début:
Fin:

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.6 Sous-traitance

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales citées dans le dossier

4.3 Visite des lieux

28.06.2021

4.6 Autres indications

La publication plus détaillée peut être consultée sur le site in ternet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.

4.7 Organe de publication officiel

Feuille officielle du canton de Fribourg

4.8 Indication des voies de recours

Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, section administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 1654, 1701 Fribourg.
ou
de la Préfecture de la Sarine, Grand-Rue 51, 1700 Fribourg.
ou
de la Préfecture de la Gruyère, Pl. du Tilleul 1, 1630 Bulle.
d)auprès de la Préfecture de la Veveyse, le Château, 1680 Châtel St Denis
ou
de la préfecture de la Broye, Au Château, 1470 Estavayer-le-Lac
ou
de la Préfecture du Lac, Schlossgasse 1, 3280 Morat.
g)auprès de la Préfecture de la Glâne, Grand'Rue 51, 1700 Fribourg