Appel d'offres

Date de publication Simap: 14.07.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ville de Gland
Service organisateur/Entité organisatrice: Ville de Gland
Service des infrastructures et de l'environnement,  à l'attention de Service des infras. et de l'envir., Chemin du Montoly 1,  1196  Gland,  Suisse,  Téléphone:  022 354 04 30,  E-mail:  sie@gland.ch,  URL www.gland.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Ville de Gland
Service des infrastructures et de l'environnement,  à l'attention de Service des infras. et de l'envir., Chemin du Montoly 1,  1196  Gland,  Suisse,  Téléphone:  022 354 04 30,  E-mail:  sie@gland.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

19.07.2021

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 23.08.2021 Heure: 11:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Elle peut être remise en main propre ou par poste ; font foi la date et l’heure de réception du courrier auprès du Service des infrastructures et de l’environnement. Le cachet postal ne fait pas foi. Au‐delà de cette échéance, l’offre sera exclue de la procédure d’évaluation

1.5 Date de l’ouverture des offres:

23.08.2021, Heure:  14:00

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Agrandissement et relocalisation de la déchèterie - installations électriques

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45311200 - Travaux d'installations électriques

2.6 Objet et étendue du marché

Travaux de d’installation électriques en lien avec l'aménagement d'une nouvelle déchèterie sur la parcelle n° 436 située à la Rte de Nyon sur la Commune de Gland. Les travaux intègrent les lots CFO et CFA. Le périmètre de ce projet s’étend également à son aménagement extérieur et l’installation potentiel de lustrerie AMEX.

2.7 Lieu de l'exécution

Gland

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

12 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Montant de l'offre  Pondération 60 
Organisation et moyens pour l'exécution du marché  Pondération 25 
Références  Pondération 15 

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 13.09.2021 et fin 31.03.2022

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.