Appel d'offres

Date de publication Simap: 16.07.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: ETAT DE VAUD - COPIL des constructions universitaires
Service organisateur/Entité organisatrice: UNIL - Université de Lausanne
UNIBAT - Service des bâtiments et travaux,  à l'attention de Alain Dayer, Ferme de la Mouline,  1015  Lausanne,  Suisse,  Téléphone:  +41 21 692 25 11,  E-mail:  alain.dayer@unil.ch,  URL https://www.unil.ch/unibat/home.html

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

UNIL - Université de Lausanne
UNIBAT - Service des bâtiments et travaux,  à l'attention de Alain Dayer, Ferme de la Mouline,  1015  Lausanne,  Suisse,  Téléphone:  +41 21 692 25 11,  E-mail:  alain.dayer@unil.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

23.07.2021

Remarques: via le forum simap.ch uniquement.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 27.08.2021

1.5 Date de l’ouverture des offres:

03.09.2021

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

10011 - GENOPODE CRYOTEM PROVISOIRE - DORIGNY

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45000000 - Travaux de construction

Code des frais de construction (CFC):

23 - Installations électriques

2.6 Objet et étendue du marché

selon documents de l'appel d'offre.

2.7 Lieu de l'exécution

Bâtiment Génopode
Quartier Sorge 13b
UNIL Dorigny
1024 Ecublens

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

48 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 20.10.2021 et fin 21.10.2022

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

18 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 16.07.2021  jusqu'au  27.08.2021
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.