Appel d'offres

Date de publication Simap: 23.07.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: ARCC - Association intercommunale pour l'épuration des eaux de la Région des Cotes de Chalamont
Service organisateur/Entité organisatrice: Gérard Chevalier SA,  à l'attention de Rafael Cortés, Rue des Charpentiers 36,  1110  Morges,  Suisse,  Téléphone:  021 804 75 40,  E-mail:  ing@chevaliersa.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Gérard Chevalier SA,  à l'attention de Rafael Cortés, Rue des Charpentiers 36,  1110  Morges,  Suisse,  Téléphone:  021 804 75 40,  E-mail:  ing@chevaliersa.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

20.08.2021

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 06.09.2021 Heure: 11:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:

08.09.2021, Remarques:  date à confirmer

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches communales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Raccordement des eaux usées de Belmont-sur-Yverdon sur la Step de Pré Vuacoz et liaison des réseaux d'eau potable et électrique entre les communes de Belmont-sur-Yverdon et Épendes

2.3 Référence / numéro de projet

1709

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45000000 - Travaux de construction

Catalogue des articles normalisés (CAN):	111 - Travaux en régie,
	112 - Essais,
	113 - Installations de chantier,
	151 - Constructions de réseaux enterrés,
	223 - Chaussées et revêtements,
	237 - Canalisations et évacuation des eaux

2.6 Objet et étendue du marché

Travaux de réalisation de conduites pour les eaux usées, l'eau potable et de tubes en attente pour l'électricité

2.7 Lieu de l'exécution

Communes de Belmont-sur-Yverdon et de Épendes (VD)

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

8 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

8 mois depuis la signature du contrat

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.