Appel d'offres

Date de publication Simap: 30.07.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Hôpital Riviera-Chablais
Service organisateur/Entité organisatrice: Hôpital Riviera-Chablais,  à l'attention de Pierre Lagneau, Route du Vieux Séquoia 20,  1847  Rennaz,  Suisse,  E-mail:  pierre.lagneau@hopitalrivierachablais.ch,  URL www.hopitalrivierachablais.ch

1.2 Les demandes de participation au marché sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

23.08.2021

Remarques: Les questions sont adressées exclusivement par la plateforme simap.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt de la demande de participation au marché

Date: 07.09.2021, Délais spécifiques et exigences formelles:  Les offres doivent être remises sous format papier en un exemplaire et une copie sur clé USB au plus tard à l'échéance de la date et à l'adresse indiqués. Les offres sous format électronique comprendront la version PDF des documents papier ainsi que tous les fichiers de séries de prix de type "Excel" ou "SIA451" dûment complétés dans leur format natif. Les offres peuvent être transmises par la poste ou un transporteur tiers. Néanmoins, la responsabilité du respect du délai de rendu de l'offre incombe au soumissionnaire. Aucun délai supplémentaire ne sera accordé pour des retards dus à des problèmes de livraison.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

10.09.2021, Lieu:  Rennaz

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure sélective

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Hôpital Riviera-Chablais - Transformation du site de Monthey

2.3 Référence / numéro de projet

HRCM

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45000000 - Travaux de construction

Code des frais de construction (CFC):

421 - Aménagements de jardin

2.6 Objet et étendue du marché

Hôpital Riviera-Chablais - Transformation du site de Monthey

2.7 Lieu de l'exécution

Hôpital Riviera-Chablais – site de Monthey
Rte de Morgins 54, 1870 Monthey

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 03.02.2020, Fin: 30.06.2022

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 01.12.2021 et fin 31.05.2022

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux critères cités dans les documents

3.2 Cautions/garanties

Conformément aux critères cités dans les documents

3.3 Conditions de paiement

Conformément aux critères cités dans les documents

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Conformément aux critères cités dans les documents

3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux critères cités dans les documents

3.6 Sous-traitance

Conformément aux critères cités dans les documents

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions pour l'obtention des documents de participation

L'inscription pour l'obtention des documents de participation est possible jusqu'au: 07.09.2021
Prix: aucun

3.12 Délai prévu pour le dépôt des offres

10.09.2021

3.13 Langues

Langues acceptées pour les demandes de participation au marché: Français

Langue de la procédure: Français

3.14 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.15 Obtention des documents de participation pour la phase de sélection

sous www.simap.ch,
ou à l'adresse suivante:
Hôpital Riviera-Chablais,  à l'attention de Pierre Lagneau, Route du Vieux Séquoia 20,  1847  Rennaz,  Suisse,  E-mail:  pierre.lagneau@hopitalrivierachablais.ch,  URL www.hopitalrivierachablais.ch
Langue des documents de participation: Français

3.16 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.