Appel d'offres- Date de publication dans la Feuille officielle du canton
FR
20.08.2021 Date de publication Simap: 20.08.2021
1. Pouvoir adjudicateur1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur - Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ville de Bulle, TPF INFRA, TPF IMMO, TPF TRAFIC, GESA et Castella Frères SA. Représentés par la Ville de Bulle
Service organisateur/Entité organisatrice: Ville de Bulle Département technique avec l'appui du groupement SD/SOLFOR, Rue de la Perreire 3, 1635 La Tour-de-Trême, Suisse, E-mail: secretariat@bulle.ch,
à l'attention de
Administration communale, Grand rue 7, CP32,
1630
Bulle,
Suisse,
E-mail:
secretariat@bulle.ch
1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante-
Selon l'adresse indiquée au point 1.1
1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit- 06.09.2021
1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres- Date: 05.10.2021 Heure: 11:00, Délais spécifiques et exigences formelles:
Sous pli fermé avec mention "Réaménagement secteur gare de Bulle - Lot 2022". Le timbre postal ne fait pas foi.
1.5 Date de l’ouverture des offres:- 05.10.2021, Remarques:
Ouverture des offres non publique
1.6 Genre de pouvoir adjudicateur- Commune/Ville
1.7
Mode de procédure choisi
-
Procédure ouverte
1.8
Genre de marché
-
Marché de travaux de construction
1.9
Marchés soumis aux accords internationaux
-
Oui
2. Objet du marché2.1 Genre du marché de travaux de construction-
Exécution
2.2 Titre du projet du marché- Réaménagement secteur gare de Bulle - Lot 2022
2.4 Marché divisé en lots?-
Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publicsCPV: | 45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil |
2.6 Objet et étendue du marché
- Le réaménagement des espaces publics de la gare de Bulle s'inscrit dans le cadre du renouvellement et du déplacement des infrastructures ferroviaires de Bulle. Ce projet définit le futur visage des espaces publics situés dans le secteur d'influence.
Les chaussées suivantes sont concernées pour ce marché: - Place de la Gare - Avenue de la Gare - Rue Albert-Rieter - Rue de la Lécheretta
2.7 Lieu de l'exécution- Ville de Bulle - Chaussées et périmètres mentionnés sur les plans d'appel d'offres
2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique- Début: 17.01.2022, Fin: 31.12.2022
-
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non
2.9 Options-
Non
2.10 Critères d'adjudication- Conformément aux critères cités dans les documents
2.11 Des variantes sont-elles admises?-
Non
2.12
Des offres partielles sont-elles admises?
-
Non
2.13 Délai d'exécution- Début 17.01.2022 et fin 31.12.2022
3. Conditions3.1 Conditions générales de participation- Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.
3.5 Communauté de soumissionnaires- Conformément aux conditions citées dans le dossier
3.6 Sous-traitance- Conformément aux conditions citées dans le dossier
3.7 Critères d'aptitude-
Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis-
Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9
Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
-
Prix: aucun
3.10 Langues- Langues acceptées pour les offres: Français
- Langue de la procédure: Français
3.11 Validité de l'offre- 6 mois à partir de la date limite d'envoi
3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres-
sous
www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 20.08.2021
jusqu'au
04.10.2021 Langues du dossier d´appel d´offres: Français Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit
3.13
Conduite d'un dialogue
-
Non
4. Autres informations4.2 Conditions générales- Selon les conditions générales citées dans le dossier
4.3 Visite des lieux
- Aucune
4.6 Autres indications- La publication plus détaillée peut être consultée sur le site in ternet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.
4.7 Organe de publication officiel- Feuille officielle du canton de Fribourg
4.8 Indication des voies de recours- Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès de la Préfecture de la Gruyère, Pl. du Tilleul 1, 1630 Bulle.
|