Appel d'offres

Date de publication Simap: 16.09.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Fondation Belle Saison
Service organisateur/Entité organisatrice: Crausaz Tremblay architectes Sàrl,, Rue des Vieux-Grenadiers 8,,  1205  Genève,  Suisse,  E-mail:  info@crausaztremblay.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

06.10.2021

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 27.10.2021 Heure: 17:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Compte tenu des mesures sanitaires, ce dossier est
nous retourner par courrier obligatoirement à notre bureau de Genève (cachet de la poste faisant foi). Nous ne sommes pas
présent à 100% à notre bureau, raison pour laquelle nous sollicitons l’envoi postal.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

02.11.2021, Heure:  12:00, Remarques:  L'ouverture des offres s'effectuera en présence du Maître d'Ouvrage, un tableau d'ouverture des offres sera rédigé. Il n'y a pas d'ouverture publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches communales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

EMS BELLEVUE II - 1268 Begnins

2.3 Référence / numéro de projet

CFC 273.1 Amoires, cuisinettes

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45421150 - Travaux d'installation de menuiseries non métalliques

Code des frais de construction (CFC):

2731 - Armoires murales, rayonnages, etc.

Catalogue des articles normalisés (CAN):

621 - Menuiserie: Armoires en bois et en dérivés du bois

2.6 Objet et étendue du marché

Fourniture et pose d'armoires non-encastrée:
64 pces.
Fourniture et pose de meubles et cuisinettes encastrée:
6 pces.
Fourniture et pose de tablettes de salle de bains:
128 ces.

2.7 Lieu de l'exécution

EMS Bellevue II
Route de Burtigny 11
1268 Begnins

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 15.10.2021, Fin: 26.08.2022

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 25.04.2022 et fin 19.07.2022

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 16.09.2021  jusqu'au  25.10.2021
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.