Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  FR  15.10.2021
Date de publication Simap: 15.10.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Fondation HorizonSud
Service organisateur/Entité organisatrice: Fondation HorizonSud, Route de la Rotonde 25,  1633  Marsens,  Suisse,  Téléphone:  +4126,  Fax:  +4126,  E-mail:  info@horizonsud.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

29.10.2021

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 12.11.2021 Heure: 11:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Sous pli fermé avec mention "Foyer HorizonSud, Les Essingues, Gumefens - No du CFC concerné - NE PAS OUVRIR". Le timbre postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

15.11.2021

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Démol. + constr. nouveau foyer, Fondation HorizonSud, Les Essingues, Gumefens - CFC 273 Portes intérieures en bois

2.3 Référence / numéro de projet

404 FOGU

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45215200 - Construction de bâtiments pour les services sociaux,
	45215210 - Travaux de construction de foyers et de structures d'accueil à caractère social

Code des frais de construction (CFC):

2730 - Portes intérieures

2.6 Objet et étendue du marché

Construction d'un nouveau foyer pour la Fondation HorizonSud, démolition du bâtiment existant et déplacement de la route communale. "CFC 273.0".

2.7 Lieu de l'exécution

Les Essingues, Gumefens (art. 205 RF, 204 RF et 193 RF).

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 02.11.2021, Fin: 31.07.2023

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 02.01.2023 et fin 10.02.2023

Remarques: Selon planning intentionnel joint au dossier d'appel d'offres.

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.6 Sous-traitance

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

6 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 15.10.2021
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales citées dans le dossier

4.3 Visite des lieux

Aucune

4.6 Autres indications

La publication plus détaillée peut être consultée sur le site in ternet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.

4.7 Organe de publication officiel

Feuille officielle du canton de Fribourg

4.8 Indication des voies de recours

Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, section administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 1654, 1701 Fribourg.
ou
de la Préfecture de la Sarine, Grand-Rue 51, 1700 Fribourg.
ou
de la Préfecture de la Gruyère, Pl. du Tilleul 1, 1630 Bulle.
d)auprès de la Préfecture de la Veveyse, le Château, 1680 Châtel St Denis
ou
de la préfecture de la Broye, Au Château, 1470 Estavayer-le-Lac
ou
de la Préfecture du Lac, Schlossgasse 1, 3280 Morat.
g)auprès de la Préfecture de la Glâne, Grand'Rue 51, 1700 Fribourg