Appel d'offres

Date de publication Simap: 18.10.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune d'Ollon
Service organisateur/Entité organisatrice: eido architectes sàrl,  à l'attention de M. Diogo Dos Santos, rue de la plaine 40,  1400  Yverdon-les-Bains,  Suisse,  Téléphone:  024 426 00 57,  Fax:  -,  E-mail:  info@eido.ch,  URL www.eido.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

25.10.2021

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 29.11.2021 Heure: 11:30, Délais spécifiques et exigences formelles:  .Le cache postal ne fait pas foi, les offres doivent être parvenues à l'adresse stipulée au point 1.1 à la date de clôture au plus tard.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

29.11.2021, Heure:  13:30, Lieu:  Administration communale d'Ollon

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

014 Collège Perrosalle, étape 1, CFC 249 MCR

2.3 Référence / numéro de projet

014 249

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45000000 - Travaux de construction

Code des frais de construction (CFC):

249 - Divers

2.6 Objet et étendue du marché

014 Collège Perrosalle, étape 1, CFC 249 MCR

2.7 Lieu de l'exécution

Ollon

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

24 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

6 Mois Respectivement 30 Jours depuis la signature du contrat

Remarques: .Le délai d'exécution est indicatif

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Selon dossier APO

3.2 Cautions/garanties

Selon dossier APO

3.3 Conditions de paiement

Selon dossier APO

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Selon dossier APO

3.5 Communauté de soumissionnaires

Selon dossier APO

3.6 Sous-traitance

Selon dossier APO

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 29.11.2021
Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

24 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 18.10.2021  jusqu'au  29.11.2021
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de l'OMC

Selon dossier APO

4.2 Conditions générales

Selon dossier APO

4.3 Visite des lieux

Selon dossier APO

4.4 Exigences fondamentales

Selon dossier APO

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure

Selon dossier APO

4.6 Autres indications

Selon dossier APO

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.