Appel d'offres

Date de publication Simap: 29.11.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Etat de Vaud Direction générale immeubles et patrimoine
Service organisateur/Entité organisatrice: Etat de Vaud
Direction générale immeubles et patrimoine,  à l'attention de Frédéric Baldy, Place de la Riponne 10,  1005  Lausanne,  Suisse,  E-mail:  frederic.baldy@vd.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Etat de Vaud
DGIP-DAI,  à l'attention de Frédéric Baldy (n°affaire 895), Place de la Riponne 10,  1005  Lausanne,  Suisse,  E-mail:  frederic.baldy@vd.ch

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 10.01.2022 Heure: 10:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  L'offre doit parvenir au plus tard dans le délai indiqué, le cachet postal ne faisant pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

10.01.2022, Heure:  11:00, Remarques:  Il n'y aura d'ouverture publique des offres. Le procès-verbal peut être obtenu sur demande écrite adressée à l’adjudicateur.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Canton

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Démolition du futur site du GyChablais

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45111100 - Travaux de démolition

Code des frais de construction (CFC):

112 - Déconstruction

Catalogue des articles normalisés (CAN):	113 - Installations de chantier,
	116 - Coupes de bois et défrichements,
	117 - Démolitions et démontages,
	211 - Fouilles et terrassements,
	216 - Sites contaminés, sites pollués et élimination

2.6 Objet et étendue du marché

Assainissement et démolition du site du futur GyChablais

2.7 Lieu de l'exécution

Chemin du Grand-Chêne et chemin de l'Hôpital
1860 Aigle
Parcelles n°1104, 1105 et 1111

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

12 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Prix  Pondération 50 
Organisation pour l'exécution du marché  Pondération 20 
Qualité technique de l'offre  Pondération 10 
Organisation de base du candidat ou du soumissionnaire  Pondération 15 
Références du candidat ou de soumissionnaire  Pondération 5 

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

10 Jours depuis la signature du contrat

Remarques: Sous réserve de l'obtention du permis de démolition

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.