Appel d'offres

Date de publication Simap: 03.12.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ville de La Tour-de-Peilz
Service organisateur/Entité organisatrice: Service de l’urbanisme et des travaux publics,  à l'attention de M. Maximilien Walter, Grand’Rue 46,  1814  La Tour-de-Peilz,  Suisse,  Téléphone:  021 977 01 60,  E-mail:  urbanisme.travaux@la-tour-de-peilz.ch,  URL www.la-tour-de-peilz.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Service de l’urbanisme et des travaux publics,  à l'attention de M. Maximilien Walter, Grand’Rue 46,  1814  La Tour-de-Peilz,  Suisse,  Téléphone:  021 977 01 60,  E-mail:  urbanisme.travaux@la-tour-de-peilz.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

17.01.2022

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 26.01.2022 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Les soumissions sont remises sous enveloppe fermée portant la désignation de l'objet « Soumission – Clos d’Aubonne »
Les soumissions, parvenues après expiration du délai, ne seront pas prises en considération. L’ouverture se fera à huis clos en présence de deux représentants de la Commune de La Tour-de-Peilz.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

28.01.2022, Heure:  14:00, Lieu:  La Tour-de-Peilz

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

AVENUE DU CLOS D’AUBONNE PROJET D’ASSAINISSEMENT ET DE MISE EN SÉPARATIF

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45232411 - Travaux de construction de canalisations d'eaux usées,
	45232130 - Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales,
	44141100 - Canalisation électrique,
	45233320 - Travaux de fondation de routes,
	45233220 - Travaux de revêtement de routes

Catalogue des articles normalisés (CAN):	111 - Travaux en régie,
	113 - Installations de chantier,
	181 - Aménagements extérieurs,
	222 - Bordures, pavages, dallages et escaliers,
	223 - Chaussées et revêtements,
	237 - Canalisations et évacuation des eaux

2.6 Objet et étendue du marché

Le chantier s’étend sur environ 320 m’ pour une surface totale d’environ 3’350 m2 . Remplacement de 650m de collecteurs et pose de 400m de réseau d'éclairage public.

2.7 Lieu de l'exécution

La Tour-de-Peilz

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

12 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Oui

Remarques: Les variantes sont autorisées. Pour qu’une variante soit retenue, le présent cahier des charges doit être complété dans son intégralité.

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 30.05.2022 et fin 02.06.2023

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Voir conditions générales et particulières du maître d'ouvrage.

3.2 Cautions/garanties

Voir conditions générales et particulières du maître d'ouvrage.

3.3 Conditions de paiement

Voir conditions générales et particulières du maître d'ouvrage.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Voir conditions générales et particulières du maître d'ouvrage.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Voir conditions générales et particulières du maître d'ouvrage.

3.6 Sous-traitance

Voir conditions générales et particulières du maître d'ouvrage.

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 17.01.2022
Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

18 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 03.12.2021  jusqu'au  17.01.2022
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de l'OMC

Voir conditions générales et particulières du maître d'ouvrage.

4.2 Conditions générales

Voir conditions générales et particulières du maître d'ouvrage.

4.3 Visite des lieux

Pas de visite prévue.

4.4 Exigences fondamentales

Voir conditions générales et particulières du maître d'ouvrage.

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure

Voir conditions générales et particulières du maître d'ouvrage.

4.6 Autres indications

Voir conditions générales et particulières du maître d'ouvrage.

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.