Appel d'offres

Date de publication Simap: 17.12.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Etat de Vaud - DFIRE - DGIP
Service organisateur/Entité organisatrice: RWB Vaud SA, Route de Lausanne 17,  1400  Yverdon-les-Bains,  Suisse,  E-mail:  gro@rwb.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Etat de Vaud
Direction générale des immeubles et du patrimoine – DGIP
Direction de l’architecture et de l’ingénierie – DAI,  à l'attention de Christophe Baddour, Place de la Riponne 10,  1014  Lausanne,  Suisse,  E-mail:  christophe.baddour@vd.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

18.01.2022

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 07.02.2022 Heure: 15:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:

18.02.2022, Heure:  11:00

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Canton

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Raccordement CAD à la centrale thermique des EPO - Travaux CVS

2.3 Référence / numéro de projet

746 CAD EPO-CRO

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	09323000 - Chauffage urbain,
	09324000 - Chauffage fourni à grande distance,
	39715000 - Chauffe-eau et chauffage de bâtiment; équipement de plomberie,
	39715200 - Équipement de chauffage,
	39715210 - Matériel de chauffage central,
	44163120 - Conduites de chauffage à distance,
	44163121 - Conduites de chauffage,
	45232140 - Travaux de construction de réseaux de chauffage urbain,
	45232141 - Installations de chauffage,
	45251200 - Travaux de construction de centrales de chauffage,
	45251250 - Travaux de construction de centrales de chauffage urbain

Code des frais de construction (CFC):	454 - Conduites pour installations CVC,
	242 - Installations de chauffage

2.6 Objet et étendue du marché

Raccordement CAD à la centrale thermique des EPO

2.7 Lieu de l'exécution

Orbe - Prison de la Croisée

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

6 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

12 mois depuis la signature du contrat

Remarques: Selon planning intentionnel joint

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

jusqu'au: 30.12.2022

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Les plans seront remis dès réception de la clause de confidentialité signée.

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.