Appel d'offres- Date de publication Simap: 17.12.2021
1. Pouvoir adjudicateur1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur - Service demandeur/Entité adjudicatrice: Fondation Bois-Gentil,
Fondation de l'Orme
Service organisateur/Entité organisatrice: Aeby Perneger & Associés SA,
à l'attention de
Alan Castoldi, Chemin Renou 2,
1005
Lausanne,
Suisse,
Téléphone:
022 809 66 66,
Fax:
022 809 66 67,
E-mail:
alan.castoldi@aeby-perneger.ch
1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante-
Selon l'adresse indiquée au point 1.1
1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit- 14.01.2022
- Remarques: Questions à poser par écrit uniquement par le biais du SIMAP
1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres- Date: 01.02.2022 Heure: 16:30, Délais spécifiques et exigences formelles:
Le soumissionnaire doit faire en sorte que son offre remplie et signée, c'est-à-dire l’intégralité du document original de soumission et les annexes dûment remplis, sous forme papier en un exemplaire, sous pli fermé, soient en main de l'organisateur Aeby Perneger avant le délai de clôture pour le dépôt des offres
1.5 Date de l’ouverture des offres:- 02.02.2022, Lieu:
Lausanne, Remarques:
La séance d'ouverture ne sera pas publique et la date d'ouverture prévisionnelle doit être confirmée.
1.6 Genre de pouvoir adjudicateur- Autres collectivités assumant des tâches cantonales
1.7
Mode de procédure choisi
-
Procédure ouverte
1.8
Genre de marché
-
Marché de travaux de construction
1.9
Marchés soumis aux accords internationaux
-
Oui
2. Objet du marché2.1 Genre du marché de travaux de construction-
Exécution
2.2 Titre du projet du marché- Métamorphose - Ecoquartier des Plaines-du-Loup - Pièce urbaine D, Construction d'un nouvel EMS - FACADE ET FENETRE METAL ET PROTECTIONS SOLAIRES
2.3 Référence / numéro de projet- DEM
2.4 Marché divisé en lots?-
Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publicsCPV: | 45443000 - Travaux de façade, | | 45421132 - Pose de fenêtres, | | 45421143 - Travaux d'installation de stores |
Code des frais de construction (CFC): | 2214 - Fenêtres en aluminium,
| | 228 - Dispositifs extérieurs de fermeture, équipements de protection contre le soleil,
| | 2152 - Façades |
2.6 Objet et étendue du marché
- Travaux de pose de fenêtre aluminium, bardage métallique et protection solaires dans le cadre de la réalisation du futur EMS des Plaines du Loup pour le compte des Fondations de l'Orme et Bois-Gentil.
Construction doit attendre une performance équivalente au standard Minergie P-ECO
Etendue du marché: - Surface de plancher (SP) 9'749 m² - Surface nette (SN) 8'595 m² - Surface référence énergétique (SRE) 8'430 m² - Volume bâti (VB) 32'388 m³ - Nombre de chambres avec SdB/lits, 120
2.7 Lieu de l'exécution- Ecoquartier des Plaines-du-Loup. Etape 1. Pièce urbaine D. PPA 764
N° de parcelle / N° DDP : 20827 / 21027 Adresse : Chemin de Bossons 40-42 (futur), 1018 Lausanne
2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique- 26 mois depuis la signature du contrat
-
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non
2.9 Options-
Non
2.10 Critères d'adjudication- Conformément aux critères cités dans les documents
2.11 Des variantes sont-elles admises?-
Oui
- Remarques: Les variantes d’entreprise sont admises aux conditions décrites au point 2.11-Variantes du cahier des charges
2.12
Des offres partielles sont-elles admises?
-
Non
2.13 Délai d'exécution- Remarques: Planification générale des travaux, sous réserve de l’octroi du permis de construire :
- Ouverture du chantier :mai 2022 - Fin du gros œuvre 1 : fin mai 2023 - Fin du second œuvre :juin 2024 - Mise en servicefin juin 2024 Pour les données détaillées, voir Annexe 0.2 « Planning général intentionnel ».
3. Conditions3.7 Critères d'aptitude-
Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis-
Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9
Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
-
Prix: aucun
3.10 Langues- Langues acceptées pour les offres: Français
- Langue de la procédure: Français
3.11 Validité de l'offre- 12 mois à partir de la date limite d'envoi
3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres-
sous
www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 17.12.2021 Langues du dossier d´appel d´offres: Français
3.13
Conduite d'un dialogue
-
Non
4. Autres informations4.7 Organe de publication officiel- www.simap.ch
4.8 Indication des voies de recours- Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.
|