Appel d'offres

Date de publication Simap: 26.01.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: DGIP - DAI
Service organisateur/Entité organisatrice: DGIP - DAI,  à l'attention de Marc Haller, Place de la Riponne 10,  1014  Lausanne,  Suisse,  E-mail:  marc.haller@vd.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

DGIP - DAI,  à l'attention de Madame Yu Wang, Place de la Riponne 10,  1014  Lausanne,  Suisse,  E-mail:  yu.wang@vd.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

10.02.2022

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 09.03.2022

1.5 Date de l’ouverture des offres:

10.03.2022

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Canton

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

ERACOM - Assainissement des installations techniques

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45000000 - Travaux de construction

Code des frais de construction (CFC):

23 - Installations électriques

2.6 Objet et étendue du marché

Installations électriques liées aux CVS, Lustrerie et stores

2.7 Lieu de l'exécution

Lausanne

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 01.05.2022, Fin: 31.12.2025

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 01.05.2022 et fin 31.12.2025

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

6 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.3 Visite des lieux

Visite du site obligatoire le 09.02.2022 à 8h00 sur place

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.