Appel d'offres

Date de publication Simap: 04.02.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Etat de Vaud
Service organisateur/Entité organisatrice: Direction générale des immeubles et du patrimoine - DGIP
Direction de l’architecture et de l’ingénierie - DAI,  à l'attention de Mona Dorion Valdivia, Place de la Riponne 10,  1014  Lausanne,  Suisse,  Téléphone:  +41 21 316 73 00,  E-mail:  mona.dorion-valdivia@vd.ch,  URL https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-des-finances-et-des-relations-exteri

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Etat de Vaud
Direction générale des immeubles et du patrimoine – DGIP
Direction de l’architecture et de l’ingénierie – DAI,  à l'attention de Mme Mona Dorion Valdivia, Place de la Riponne 10,  1014  Lausanne,  Suisse,  E-mail:  mona.dorion-valdivia@vd.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

18.02.2022

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 25.03.2022 Heure: 17:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:

29.03.2022, Lieu:  Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne, Remarques:  Date exacte à définir

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Canton

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Gymnase de Chamblandes Rénovation et transformation

2.3 Référence / numéro de projet

00715

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45262522 - Travaux de maçonnerie

Code des frais de construction (CFC):	2110 - Installations de chantier,
	2114 - Canalisations à l'intérieur dubâtiment,
	2115 - Béton et béton armé,
	2116 - Maçonnerie,
	2160 - Ouvrages en pierre naturelle,
	2161 - Ouvrages en pierre artificielle,
	2252 - Isolations spéciales,
	2261 - Crépis et enduits extérieurs

2.6 Objet et étendue du marché

Le projet de rénovation du gymnase de Chamblandes prévoit de :

- Rénover les toitures et les façades du bâtiment principal A (recensement architectural, note 3)
- Remplacer les fenêtres du bâtiment A
- Mettre aux normes le système de protection incendie, étant donnée l’importance de l’assainissement
- Rénover et réaménager les locaux sous les combles du bâtiment A
- Remplacer les deux chaudières en fin de vie par une production de chaleur répondant aux exigences du développement durable
- Assainir les installations de chauffage en chaufferie, partiellement celles de ventilation et celles de la distribution d’eau en centrale
- Rénover le réseau d’eau sanitaire du bâtiment A
- Moderniser les installations d’éclairage du bâtiment A
- Remplacer des automates de régulation obsolètes pour lesquels il n’existe plus de pièces de rechange
- Rénover les espaces extérieurs du site, au profit de la mobilité douce et des usagers

2.7 Lieu de l'exécution

Gymnase de Chamblandes
Av. des Désertes 29
1009 Pully

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 04.07.2022, Fin: 18.08.2023

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Oui

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 04.07.2022 et fin 18.08.2023

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

18 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.