Appel d'offres- Date de publication Simap: 02.02.2022
1. Pouvoir adjudicateur1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur - Service demandeur/Entité adjudicatrice: DGIP - DAI
Service organisateur/Entité organisatrice: DGIP - DAI,
à l'attention de
Marc Haller, Place de la Riponne 10,
1014
Lausanne,
Suisse,
E-mail:
marc.haller@vd.ch
1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante- DGIP - DAI,
à l'attention de
Madame Yu Wang, Place de la Riponne 10,
1014
Lausanne,
Suisse,
E-mail:
yu.wang@vd.ch
1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit- 17.02.2022
1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres- Date: 16.03.2022
1.5 Date de l’ouverture des offres:- 17.03.2022
1.6 Genre de pouvoir adjudicateur- Canton
1.7
Mode de procédure choisi
-
Procédure ouverte
1.8
Genre de marché
-
Marché de travaux de construction
1.9
Marchés soumis aux accords internationaux
-
Oui
2. Objet du marché2.1 Genre du marché de travaux de construction-
Exécution
2.2 Titre du projet du marché- EPSIC - Assainissement des installations techniques
2.4 Marché divisé en lots?-
Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publicsCPV: | 45000000 - Travaux de construction |
Code des frais de construction (CFC): | 248 - Automatismes du bâtiment |
2.6 Objet et étendue du marché
- Rénovation du système MCR
2.7 Lieu de l'exécution- Lausanne
2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique- Début: 01.05.2022, Fin: 31.12.2025
-
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non
2.9 Options-
Non
2.10 Critères d'adjudication- Conformément aux critères cités dans les documents
2.11 Des variantes sont-elles admises?-
Non
2.12
Des offres partielles sont-elles admises?
-
Non
2.13 Délai d'exécution- Début 01.05.2022 et fin 31.12.2025
3. Conditions3.7 Critères d'aptitude-
Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis-
Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9
Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
-
Prix: aucun
3.10 Langues- Langues acceptées pour les offres: Français
- Langue de la procédure: Français
3.11 Validité de l'offre- 6 mois à partir de la date limite d'envoi
3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres-
sous
www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
3.13
Conduite d'un dialogue
-
Non
4. Autres informations4.3 Visite des lieux
- Visite du site obligatoire le 16.02.2022 à 14h00
4.7 Organe de publication officiel- www.simap.ch
4.8 Indication des voies de recours- Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.
|