Appel d'offres

Date de publication Simap: 15.02.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Fondation des 4 Marronniers
Service organisateur/Entité organisatrice: Omar trinca Architecte epfl-sia,  à l'attention de Omar Trinca, Rue enning 8,  1003  Lausanne,  Suisse,  Téléphone:  00 41 21 312.10.21,  E-mail:  ems4marronniers@omartrinca.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Fondation des 4 Marronniers,  à l'attention de Alexandre Ixari, 32 F avenue des 4 Maronniers,  1400  Yverdon-les-Bains,  Suisse,  E-mail:  a.ixari@4marronniers.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

28.02.2022

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

40 Jours après la publication, Délais spécifiques et exigences formelles:  L'offre sera transmise par poste, en recommandé ou en main propre à l'adresse de la Fondation , à la date mentionnée. Le soumissionnaire doit déposer son offre sous forme papier en un exemplaire. Sur l'enveloppe cachetée doit figurer le nom du projet: Soumission 4 Marronniers + n° de CFC et dénomination des travaux - " NE PAS OUVRIR"

1.5 Date de l’ouverture des offres:

28.03.2022, Heure:  16:00, Lieu:  Yverdon, Remarques:  L'adjudicateur ne procèdera pas à une ouverture publique des offres. L'ouverture des offres est un acte formel de réception qui est sujet à une vérification ultérieure plus approfondie.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches communales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Centre gériatrique médico-social régional des 4 marronniers

2.3 Référence / numéro de projet

1303-MAR-5

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation

Code des frais de construction (CFC):

2421 - Conduites

2.6 Objet et étendue du marché

Alimentation en énergie - captage de chaleur terrestre par sondes géothermiques verticales

2.7 Lieu de l'exécution

Yverdon-les Bains

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

365 Jours après la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Oui

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Remarques: Le délai d'exécution part de la date de notification du marché

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun
Conditions de paiement: Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.