Appel d'offres

Date de publication Simap: 04.02.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Etat de Vaud
Service organisateur/Entité organisatrice: Direction générale des immeubles et du patrimoine - DGIP
Direction de l’architecture et de l’ingénierie - DAI,  à l'attention de Mme Mona Dorion Valdivia, Place de la Riponne 10,  1014  Lausanne,  Suisse,  Téléphone:  +41 21 316 73 00,  E-mail:  mona.dorion-valdivia@vd.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

18.02.2022

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 25.03.2022 Heure: 17:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:

29.03.2022, Lieu:  Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne, Remarques:  Date exacte à définir

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Canton

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Gymnase de Chamblandes Rénovation et transformation

2.3 Référence / numéro de projet

00715

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45232141 - Installations de chauffage

Code des frais de construction (CFC):

242 - Installations de chauffage

2.6 Objet et étendue du marché

Le concept et l’ensemble des travaux du CFC 242, 243 sont décrits dans le descriptif technique des installations CVSE établi par le bureau des ingénieurs CSD ingénieurs SA.

2.7 Lieu de l'exécution

Gymnase de Chamblandes
Av. des Désertes 29
1009 Pully

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 04.07.2022, Fin: 18.08.2023

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 04.07.2022 et fin 18.08.2023

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

18 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.