Appel d'offres

Date de publication Simap: 15.02.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Etat de Vaud, Direction générale des immeubles et du patrimoine - DGIP
Service organisateur/Entité organisatrice: POOL TC,  à l'attention de Catherine Cotting, p.a. Pragma Partenaires SA Avenue de Cour 135,  1007  LAUSANNE,  Suisse,  Téléphone:  021 613 06 90,  E-mail:  catherine.cotting@vd.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

18.03.2022

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 28.03.2022 Heure: 16:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Le soumissionnaire doit déposer son dossier sous format papier sous pli fermé, en 1 exemplaire. Le candidat supportera à part entière la conséquence résultant d'un retard. Date de réception ou cachet de poste faisant fois.
En effet, tout dossier qui parviendra hors délais sera rigoureusement refusé, sans recours possible du concurrent.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

28.03.2022, Heure:  16:00, Lieu:  Etat de Vaud, Direction générale des immeubles et, Remarques:  Tous les cartons et enveloppes contenant le dossier doivent être munis d'une étiquette portant la mention: APPEL D'OFFRE TRIBUNAL CANTONAL LOT n° XXX_Nom du lot NE PAS OUVRIR

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Canton

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Extension et transformation du Tribunal Cantonal

2.3 Référence / numéro de projet

00597

2.4 Marché divisé en lots?

Oui
Les offres sont possibles pour  tous les lots

Lot n°: 10

CPV:	45216112 - Travaux de construction de tribunaux

Code des frais de construction (CFC):

2211 - Fenêtres en bois-métal

Brève description: Fourniture et pose de fenêtres et portes en bois-métal extérieures Dimension ou quantité: 153 pces Début de l'exécution: 29.08.2022 Date de la fourniture: 29.08.2022 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: 12 mois depuis la signature du contrat Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non Options: Non Critères d'adjudication: Prix  Pondération 60  Organisation pour l'exécution du marché  Pondération 12  Qualités techniques de l'offre  Pondération 10  Organisation de base du cadidat  Pondération 10  Références du candidat  Pondération 8

Lot n°: 11

CPV:	45216112 - Travaux de construction de tribunaux

Code des frais de construction (CFC):

2142 - Construction en bois calculée par ingénieur

Brève description: Poteaux - traverses (Ammonite) Dimension ou quantité: 22 pces Début de l'exécution: 21.11.2022 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: 12 mois depuis la signature du contrat Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non Options: Non Critères d'adjudication: Prix  Pondération 60  Organisation pour l'exécution du marché  Pondération 12  Qualités techniques de l'offre  Pondération 10  Organisation de base du cadidat  Pondération 10  Références du candidat  Pondération 8

Lot n°: 12

CPV:	45216112 - Travaux de construction de tribunaux

Code des frais de construction (CFC):	2214 - Fenêtres en aluminium,
	2155 - Revêtements extérieurs

Brève description: Fourniture et pose de portes et fenêtres en métal + construction légère Début de l'exécution: 11.09.2023 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: 12 mois depuis la signature du contrat Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non Options: Non Critères d'adjudication: Prix  Pondération 60  Organisation pour l'exécution du marché  Pondération 12  Qualités techniques de l'offre  Pondération 10  Organisation de base du cadidat  Pondération 10  Références du candidat  Pondération 8

Lot n°: 15

CPV:	45216112 - Travaux de construction de tribunaux

Code des frais de construction (CFC):

2282 - Stores à lamelles

Brève description: Stores à lamelles Ammonite Dimension ou quantité: 153 pces Début de l'exécution: 06.11.2023 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: 12 mois depuis la signature du contrat Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non Options: Non Critères d'adjudication: Prix  Pondération 60  Organisation pour l'exécution du marché  Pondération 12  Qualités techniques de l'offre  Pondération 10  Organisation de base du cadidat  Pondération 10  Références du candidat  Pondération 8

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45216112 - Travaux de construction de tribunaux

Code des frais de construction (CFC):	2211 - Fenêtres en bois-métal,
	2142 - Construction en bois calculée par ingénieur,
	2282 - Stores à lamelles,
	2214 - Fenêtres en aluminium,
	2155 - Revêtements extérieurs

2.6 Objet et étendue du marché

Travaux de construction - Exécution
CFC 221.1 Fenêtres et portes en bois-métal extérieures.
CFC 214.2 Poteaux-traverses
CFC 228.2 Stores à lamelles Ammonite
CFC 221.4 Portes et fenêtres en métal et construction légère

2.7 Lieu de l'exécution

Route du Signal 8, 1014 Lausanne

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Selon condition du cahier d'appel d'offre.

3.2 Cautions/garanties

Selon condition du cahier d'appel d'offre.

3.3 Conditions de paiement

Selon condition du cahier d'appel d'offre.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Selon condition du cahier d'appel d'offre.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Selon condition du cahier d'appel d'offre.

3.6 Sous-traitance

Selon condition du cahier d'appel d'offre.

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun
Conditions de paiement: Conformément aux critères cités dans les documents.

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de l'OMC

Selon condition du cahier d'appel d'offre.

4.2 Conditions générales

Selon condition du cahier d'appel d'offre.

4.3 Visite des lieux

Selon condition du cahier d'appel d'offre.

4.4 Exigences fondamentales

Selon condition du cahier d'appel d'offre.

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure

Selon condition du cahier d'appel d'offre.

4.6 Autres indications

Selon condition du cahier d'appel d'offre.

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.