Appel d'offres

Date de publication Simap: 28.02.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Gimel
Service organisateur/Entité organisatrice: Bureau d'ingénieurs Sabert SA,  à l'attention de Damien Morand, Pl. de l'Industrie 1,  1180  Rolle,  Suisse,  E-mail:  ing@sabert.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Commune de Gimel, Pl. de l'Union 4 - case postale 68,  1188  Gimel,  Suisse,  E-mail:  commune@gimel.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

11.03.2022

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 07.04.2022 Heure: 11:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:

13.04.2022

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Commune de Gimel - arrêt de bus carrefour Saubraz-Aubonne

2.3 Référence / numéro de projet

3794

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45000000 - Travaux de construction

2.6 Objet et étendue du marché

arrêt de bus carrefour Saubraz-Aubonne

2.7 Lieu de l'exécution

Gimel

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 01.07.2022

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents 

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 01.07.2022

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

36 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.