Appel d'offres

Date de publication Simap: 25.03.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: SIERA – Service intercantonal d’entretien du réseau autoroutier
Service organisateur/Entité organisatrice: SIERA – Service intercantonal d’entretien du réseau autoroutier,  à l'attention de Damian Gende, Route de Mély 21,  1183  Bursins,  Suisse,  Téléphone:  +41 21 557 80 30,  E-mail:  damian.gende@etat.ge.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

11.04.2022

Remarques: L’adjudicateur répondra uniquement aux questions arrivées dans le délai fixé, posées par écrit et transmises sous forme électronique (sur le site simap.ch - simap nouveau).
L’adjudicateur ne traitera aucune question ou demande par téléphone.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 06.05.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Seules les offres arrivées à l’adresse du chapitre 1.2 ci-dessus, dans le délai fixé, signées, datées et complètes seront prises en considération.
Les offres arrivées après le délai fixé seront exclues de l’adjudication.
Le soumissionnaire rendra son offre dans deux enveloppes séparées. La première enveloppe contiendra le cahier des
charges signé et les attestations demandées.
La deuxième enveloppe contiendra le dossier K2 signé avec toutes les annexes remplies et l’offre financière.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

09.05.2022, Lieu:  Route de Mély 21 - 1183 Bursins

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Catégorie de services CPC:

[27] Autres prestations

2.2 Titre du projet du marché

Autoroute N1 et N1a / Signalisation de chantier 2022-2023

2.3 Référence / numéro de projet

N1, N1a / Signalisation de chantier 2022-2023

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	60000000 - Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)

2.6 Objet et étendue du marché

La nature des travaux soumissionnés concerne essentiellement des prestations nécessaires à la mise en place d’une signalisation de chantier sur domaine autoroutier pour une courte ou longue durée.
De plus, l’équipe de signalisation devra également assurer le contrôle permanent du/des dispositifs, la prise de mesures
nécessaires, adéquates et immédiates, majeures ou exceptionnelles ainsi que l’information aux autorités et au MO.
Cette signalisation sera globalement destinée aux activités de gros entretien et prestations à des tiers.
Coût estimatif des travaux / prestations CHF 3’400’000.- (HT).

2.7 Lieu de la fourniture du service

Autoroute N1 / Bardonnex – Echangeur de Morges-Ecublens, et N1a / Evitement de Plan-les-Ouates

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 01.06.2022, Fin: 31.05.2024

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Prix  Pondération 45 % 
Organisation pour l’exécution du marché  Pondération 45 % 
Qualités technique de l’offre  Pondération 10 % 

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 01.06.2022 et fin 31.05.2024

Remarques: Le mandat est valable jusqu'au 31 mai 2024, ou jusqu'à la consommation de la totalité du montant d'adjudication (voire du contrat d'entreprise).
SIERA se réserve le droit de résilier le contrat avec un préavis de 3 mois sans aucun dédommagement.

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné (diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Admises selon l'art. 34 du règlement cantonal. Tous les membres doivent respecter les conditions.

3.6 Sous-traitance

Admis selon l'art. 35 du règlement cantonal. Cf. chap. 3.11 du dossier K2.

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 06.05.2022
Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

6 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch,
ou à l'adresse suivante:
SIERA – Service intercantonal d’entretien du réseau autoroutier,  à l'attention de Damian Gende, Route de Mély 21,  1183  Bursins,  Suisse,  Téléphone:  +41 21 557 80 30,  E-mail:  damian.gende@etat.ge.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.2 Conditions générales

Conformément aux conditions fixées dans le dossier. Les conditions générales du contrat d'entreprise ou de mandat peuvent être téléchargées sur le site Internet www.simap.ch, onglet "Aspects juridiques/Infos", canton de Genève.

4.3 Visite des lieux

SIERA n'a pas prévu de visite des lieux.

4.6 Autres indications

Ces documents sont téléchargeables sur www.simap.ch page genevoise.
En cas d’inscription ou de téléchargement sur www.simap.ch, nous vous recommandons de conserver le code d’accès jusqu’à la fin de la procédure.

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d'offres étant soumis au règlement genevois sur la passation des marchés publics (RSGe L 6 05.01), il peut faire l'objet d'un recours dans les 10 jours à compter de sa publication sur la plateforme électronique sur les marchés publics gérée par l’association simap.ch (www.simap.ch) auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice genevoise, rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1. Le recours devra être déposé en deux exemplaires, se référer au présent appel d'offres et contenir les conclusions dûment motivées, avec indication des moyens de preuves ainsi que la signature du recourant.