Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  FR  08.04.2022, VD  08.04.2022
Date de publication Simap: 08.04.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Association Intercommunale pour la Revitalisation de la Petite Glâne
Service organisateur/Entité organisatrice: CSD Ingénieurs SA,  à l'attention de Julien Devanthéry, Avenue des Sports 14,  1400  Yverdon-les-Bains,  Suisse,  E-mail:  j.devanthery@csd.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

CSD Ingénieurs SA,  à l'attention de Julien Devanthéry, Avenue des Sports 14,  1400  Yverdon-les-Bains,  Suisse,  E-mail:  j.devanthery@csd.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

25.04.2022

Remarques: Les éventuelles questions des soumissionnaires sont à poser uniquement sur la plateforme SIMAP. Les réponses seront données à tous les soumissionnaires, uniquement via le site internet SIMAP.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 18.05.2022 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Sous pli fermé avec mention "Revitalisation de la Petite Glâne - Travaux de Génie biologique" - NE PAS OUVRIR". Le timbre postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

19.05.2022, Heure:  14:00, Lieu:  Saint-Aubin, Remarques:  La séance d’ouverture des offres ne sera pas publique. Tous les soumissionnaires pourront obtenir le procès-verbal d’ouverture des offres, sur demande, qui sera transmis par e-mail.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches communales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Revitalisation de la Petite Glâne sur les communes de Vully-les-Lacs (VD) et Saint-Aubin (FR) - Travaux de Génie biologique

2.3 Référence / numéro de projet

FR05046.100_PGLANE_Lots1&2_GB

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45246200 - Travaux de protection des berges

2.6 Objet et étendue du marché

Travaux de revitalisation de cours d'eau, comprenant les prestations relatives au génie biologique : ensemencement, plantations, ouvrages de génie végétal, structures pour la petite faune, etc.

2.7 Lieu de l'exécution

Communes de Vully-les-Lacs (VD) et de Saint-Aubin (FR)

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 02.08.2022, Fin: 31.12.2026

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

8 mois depuis la signature du contrat

Remarques: Durée d'exécution hors entretien durant la garantie de reprise de la végétation.
Début prévu : 02.08.2022 / Fin : 30.06.2024
Dates indicatives / Périodes d'interruption à prévoir / Sous réserve de l'obtention des autorisations officielles nécessaires et des conditions d'exécution.

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Selon conditions générales et particulières (+ annexes) du dossier d'appel d'offres.

3.2 Cautions/garanties

Selon conditions générales et particulières (+ annexes) du dossier d'appel d'offres.

3.3 Conditions de paiement

Selon conditions générales et particulières (+ annexes) du dossier d'appel d'offres.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Selon série de prix et conditions générales et particulières du dossier d'appel d'offres.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions générales et particulières (+ annexes) du dossier d'appel d'offres.

3.6 Sous-traitance

Conformément aux conditions générales et particulières (+ annexes) du dossier d'appel d'offres.

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 08.04.2022  jusqu'au  18.05.2022
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.3 Visite des lieux

Aucune visite programmée. Au vu de l'étendue des travaux, une visite libre des soumissionnaires est fortement recommandée.

4.4 Exigences fondamentales

Selon conditions générales et particulières du dossier d'appel d'offres.

4.6 Autres indications

La publication plus détaillée peut être consultée sur le site internet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.

4.7 Organe de publication officiel

Feuille officielle du canton de Fribourg
Feuille officielle du canton de Vaud

4.8 Indication des voies de recours

Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, section administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 1654, 1701 Fribourg.