Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  FR  14.04.2022, VD  15.04.2022
Date de publication Simap: 14.04.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Etat de Fribourg - DIME - Services des bâtiments SBat
Service organisateur/Entité organisatrice: Amsler Dom architectes associés sàrl,  à l'attention de Thomas Gayraud, Galerie St-François B,  1003  Lausanne,  Suisse,  Téléphone:  +41218883018,  E-mail:  info@amslerdom.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Etat de Fribourg - DIME - Service des bâtiments SBat,  à l'attention de Pierre Cruchon, Route des Daillettes 6,  1701  Fribourg,  Suisse,  Téléphone:  +41263053799,  Fax:  +41263053803,  E-mail:  pierre.cruchon@fr.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

29.04.2022

Remarques: Toutes les questions doivent être adressées au bureau Amsler Dom par écrit ou introduites sur la plateforme SIMAP.
Les réponses aux questions seront publiées sur la plateforme SIMAP une semaine après le délai de clôture des questions.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 27.05.2022 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Sous pli fermé avec mention "Domaine des Faverges, CFC 230 Installations électriques". Le timbre postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

27.05.2022

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Canton

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Restauration de la Grande Maison, rénovation de la Maison du vigneron et transformation du bouteiller du Domaine des Faverges, Vignobles de l’État de Fribourg

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45310000 - Travaux d'équipement électrique

Code des frais de construction (CFC):

23 - Installations électriques

2.6 Objet et étendue du marché

Domaine des Faverges. Réhabilitation de l'ensemble des installations électriques y compris celles liées à l'exploitation viticole, fourniture et pose de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques.

2.7 Lieu de l'exécution

Domaine des Faverges. Route de Vevey 11, 1071 Saint-Saphorin

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 01.05.2023, Fin: 18.12.2026

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 01.05.2023 et fin 18.12.2026

Remarques: Début:
Fin:

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.6 Sous-traitance

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Allemand, Français

Langue de la procédure: Français

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales citées dans le dossier

4.3 Visite des lieux

Selon cahier d'appel d'offres

4.6 Autres indications

La publication plus détaillée peut être consultée sur le site in ternet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.

4.7 Organe de publication officiel

Feuille officielle du canton de Fribourg et Vaud

4.8 Indication des voies de recours

Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, section administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 1654, 1701 Fribourg.