Zuschlag

Publikationsdatum Simap: 16.08.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Ufficio federale delle strade USTRA
Beschaffungsstelle/Organisator: Ufficio federale delle strade USTRA
Filiale Bellinzona
divisione Infrastruttura stradale Est,  zu Hdn. von 2TG - L341, Galleria principale sud, Via C. Pellandini 2a,  6500  Bellinzona,  Schweiz,  Telefon:  +41 58 469 68 11,  Fax:  +41 58 469 68 90,  E-Mail:  acquistipubblici@astra.admin.ch,  URL www.astra.admin.ch

1.2 Art des Auftraggebers

Bund (Zentrale Bundesverwaltung)

1.3 Verfahrensart

Offenes Verfahren

1.4 Auftragsart

Bauauftrag

1.5 Staatsvertragsbereich

Ja

2. Beschaffungsobjekt

2.1 Projekttitel der Beschaffung

N02 Secondo tubo San Gottardo (2TG) – Los 341, Haupttunnel Süd – Baumeister

Gegenstand und Umfang des Auftrags:  Die bestehende 1. Röhre des Gotthard-Strassentunnels (1TG) muss saniert werden. Am 27. Juni 2012 entschied sich der Bundesrat für die Varianten «Bau einer zweiten Tunnelröhre mit anschliessender Sanierung der bestehenden Röhre (ohne Kapazitätserweiterung)» und somit zu Gunsten einer zweiten Röhre (2TG). Im Endzustand besteht das Gesamtsystem Gotthard-Strassentunnel (GTG) aus zwei einspurig befahrbaren, parallelen Tunnelröhren mit einem mittig angeordneten Service- und Infrastrukturstollen (SISto), welcher über die Querverbindungen aus 1TG und 2TG sowie über seine Portale zugänglich ist. Die 2. Röhre (2TG) ist knapp 17km lang und liegt mit einem Regelabstand von 40m östlich des SISto. Die Linienführung der 2TG folgt grösstenteils parallel zur bestehenden Röhre (1TG) und dem bestehenden SISto.
Das Los 341 «Haupttunnel Süd» umfasst folgende Hauptelemente (Aufzählung nicht abschliessend, Mengen nicht verbindlich):
- Installationsarbeiten für die auszuführenden Arbeiten, inkl. Büros des Unternehmers, Produktionsstätten für Tübbinge und WELK (Werkleitungskanal), Tübbinglager, installation und Betrieb einer Wasserbehandlungsanlage, Betonanlage obertage.
- Erstellung Voreinschnitt Airolo inklusive Zugangsrampe zum Voreinschnitt (Aushub und Sicherung), Aushubvolumen ca. 40'000 m3 fest.
- Teilabbruch und Entsorgung vom bestehenden Portalbauwerk und SISto-Portal in Airolo. Volumen Betonabbruch ca. 400 m3 fest.
- Ausbruch und Sicherung Lockergesteinsstrecke Haupttunnel Süd mit ca. 150 – 175 m2 Ausbruchsfläche und ca. 20 m Länge.
- Ausbruch und Sicherung Sprengvortriebsstrecke Haupttunnel Süd mit ca. 140 m2 Ausbruchsfläche und ca. 67 m Länge.
- Vortrieb Haupttunnel Süd mit Tunnelbohrmaschine im Schild, Aussendurchmesser 12.26 m, Länge ca. 7’800 m.
- Ausbruch und Sicherung Sprengvortrieb Felsstrecke Logistikbauwerke für Störzonenvortrieb Süd: Aufweitung bestehender Zugangsstollen Süd zur Brecherkammer (Länge ca. 84 m), Ausbruch und Sicherung von zwei Logistikquerschlägen (je ca. 25 m Länge und ca. 41 bzw. bis zu 89 m2 Ausbruchfläche), Ausbruch und Sicherung Logistikkammer (ca. 68 m Länge und 165 m2 Ausbruchsfläche), Ausbruch und Sicherung Startstrecke nach Störzone mit einer Länge von ca. 15 m und einer Ausbruchsfläche von ca. 135 m2.
- Ausbruch und Sicherung als Maschinenunterstützter Vortrieb im Fels mit nachgiebigem Ausbau der aufzufahrenden Störzone Süd. Als Vollausbruch ca. 180 m2 Ausbruchsfläche und ca. 290 m Länge. Inklusive Übergangsstrecken vor und nach der Störzone, Gesamtlänge ca. 54 m.
- Ausbruch und Sicherung weiterer sprengtechnisch aufzufahrender Querverbindungen und Unterstationen mit ca. 15 - 60 m2 Ausbruchsfläche und ca. 1’100 m Gesamtlänge, Ausbruchsvolumen ca. 27'000 m3, inklusive die Anbindung an den bestehenden SISto.
- Ausbruch und Sicherung von drei Zentralen Untertage mit Querschnittsflächen von 170 bis 350 m2 und einem totalen Ausbruchsvolumen von ca. 112'500 m3.
- Ausbruch und Sicherung von drei Lüftungsstollen mit ca. 20 - 50 m2 Ausbruchsfläche und ca. 30 bis 100 m Länge ab den drei Zentralen Untertage bis zu den bestehenden Lüftungsschächte resp. bis zum Zugangsstollen Süd inklusive des Anschlusses an die bestehenden Schächte.
- Sprengtechnische Aufweitung der Haupttunnelröhre im Bereich der Ausstellbuchten (3 Stück, zusätzliche Ausbruchsfläche 68 m2, totalen Ausbruchsvolumen ca. 17'000 m3) und der Überfirstungen (10 Stück, zusätzliche Ausbruchsfläche 25 m2, totalen Ausbruchsvolumen ca. 9'300 m3).
- Sämtliche Arbeiten für die Abdichtung, Verkleidung, Zwischendecke, Innenausbau, Gussasphaltarbeiten und Oberflächenbeschichtung des Haupttunnels (Länge ca. 8'300 m), Querverbindungen, Unterstationen und Zentralen Untertage und Ausstellbuchten. Inkl. Malerarbeiten in den technischen Räumen.
- Einbau Sohlverkleidung vom Zugangsstollen Süd, Länge ca. 1'100 m. Inklusive Einbau der Gewölbeverkleidung im Bereich der konventionell ausgebrochenen Strecke im Portalbereich, Länge ca. 95 m.
- Neubau Lüftungszentrale Airolo, ca. 5'000 m3 Betonvolumen.
- Werkleitungsumlegungen im bestehenden SISto.
- Umbauarbeiten der bestehenden Tagbaustrecke Airolo.
- Neubau eines Stapelbeckens beim Portal Airolo inklusive Werkleitungen zur Erschliessung des Stapelbeckens.
- Antransport von Stückgut (Bewehrung, Siphonschächte, Randsteine, Schlitzrinnen, etc.) sowie Zement- und Perlkiesanlieferung per Bahn.
- Koordination und Schnittstelle des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes, Zutrittskontrollsystem und Leitstelle während der Hauptarbeiten des Loses 341 und der teils parallel arbeitenden Drittunternehmer (Löschwasserleitung, Rohbau II und Betriebs- und Sicherheitsausrüstung, etc.).
Das Ausbruchsmaterial aus den Vortrieben wird für die Produktion von GFB (Gesteinskörnungen für Beton) vom Bauherrn aufbereitet. Die GFB werden durch den Bauherrn produziert und angeliefert. Dafür wird ein separates Los 111, Materialaufbereitung und Logistik, beauftragt.

2.2 Gemeinschaftsvokabular

CPV:	45000000 - Bauarbeiten,
	45221241 - Bau von Straßentunnels,
	45200000 - Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten

3. Zuschlagsentscheid

3.1 Zuschlagskriterien

Gemäss Ausschreibung

3.2 Berücksichtigte Anbieter

Hinweis: Consorzio Marti 2TG Lotto 341, c/o
Name: Marti Tunnel AG, Seedorffeldstrasse 21,  3302  Moosseedorf,  Schweiz
Preis (Gesamtpreis):  CHF 498'868'205.10 mit MWSt.7.7%
Bemerkung: Consorzio Marti 2TG Lotto 341 (Marti Tunnel AG, Moosseedorf + Mancini & Marti SA, Bellinzona + Ennio Ferrari Impresa Generale SA, Lodrino)

3.3 Begründung des Zuschlagsentscheides

Begründung: Das Angebot der ARGE Marti 2TG, Los 341, ist das vorteilhafteste, da es bei der Bewertung der Zuschlagskriterien die höchste Punktzahl erreicht hat. Die ARGE Marti 2TG, Los 341, hat nicht nur den niedrigsten Preis unter den eingereichten Offerten angeboten, sondern weist auch ein hohes Maß an Erfahrung (Referenzprojekte und Schlüsselpersonen) sowie eine durchschnittliche Qualitätsanalyse der auszuführenden Tätigkeiten auf.

4. Andere Informationen

4.1 Ausschreibung

Publikation vom: 11.06.2021
im Publikationsorgan: www.simap.ch
Meldungsnummer 1201221

4.2 Datum des Zuschlags

Datum: 16.08.2022

4.3 Anzahl eingegangene Angebote

Anzahl Angebote: 3

4.4 Sonstige Angaben

ZUSCHLAGSKRITERIEN (ZK)
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den vorgegebenen Angebotsunterlagen eingereicht werden:

ZK1: PREIS: GEWICHTUNG 40%.

ZK2: DAUER DER ARBEITEN: GEWICHTUNG 5%.
Länge der Bauzeit von Beginn der vertraglichen Arbeiten (Meilenstein T1) bis zur Räumung und Rückgabe der Baustellenareale (Meilenstein T26), 5%.

ZK3: QUALITÄT, PLAUSIBILITÄT DES BAUPROGRAMMS UND DER BAUABLÄUFE: GEWICHTUNG 15%, unterteilt in:
3.1: Plausibilität des Bauprogramms, 6%;
3.2: Plausibilität der Bauabläufe und Leistungsannahmen, 6%;
3.3: Aufzeigen des kritischen Weges / erkannte Zeitreserven / Terminliche Risiken, 3%.

ZK4: QUALITÄT/ PLAUSIBILITÄT DES ANGEBOTS GEWICHTUNG 25%, unterteilt in:
4.1: Installationskonzept / Baustelleneinrichtungen, 8%;
4.2: Technischer Bericht, Analyse der Aufgabe, Vortriebs- und Baukonzepte, 8%;
4.3: Konzept Störzonenvortrieb, 3%;
4.4: QM-Konzept und Risikoanalyse, 3%;
4.5: Analyse der Nachhaltigkeit (wirtschaftlich, sozial und ökologisch), 3%.

ZK5: QUALITÄT DES ANBIETERS GEWICHTUNG 15%, unterteilt in:
5.1: Baustellenorganisation / Organigramm, 7%;
5.2: Schlüsselperson Baustellenchef/in (Referenz und CV), 4%;
5.3: Schlüsselperson Leiter/in Vortrieb / Innenausbau und Logistik (Referenz und CV), 4%.

Zu 5.2 und 5.3: Für jede Person wird eine einzige Note erteilt, die die vorgelegte Referenz (Analogie der Funktion und des Werkes der Referenz mit der Funktion und dem Werk der vorliegenden Ausschreibung) und die dokumentierte berufliche Erfahrung (mit Bezug auf das Projekt der vorliegenden Ausschreibung) gleichmässig betrachtet.

PREISBEWERTUNG
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 50% oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.

BEWERTUNG FÜR DAS ZUSCHLAGSKRITERIUM ZK2 «DAUER DER ARBEITEN»:
Es wird eine Note aufgrund der in der Offerte vorgeschlagenen Arbeitsdauer (Arbeitsdauer zwischen Meilenstein T1 und Meilenstein T26) wie folgt erteilt:
- über 8 Wochen länger als vom Bauherren vorgegeben: Note 0
- über 4 Wochen länger als vom Bauherren vorgegeben: Note 1
- von 4 Wochen kürzer bis zu 4 Wochen länger, als vom Bauherren vorgegeben: Note 2
- über 4 Wochen kürzer als vom Bauherren vorgegeben: Note 3
- über 8 Wochen kürzer als vom Bauherren vorgegeben: Note 4
- über 12 Wochen kürzer als vom Bauherrn vorgesehen: Note 5.

Benotung der ÜBRIGEN Zuschlagskriterien
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5:
0 = Nicht beurteilbar // keine Angabe
1 = Sehr schlecht erfüllt // ungenügende, unvollständige Angaben
2 = Schlecht erfüllt // Angaben ohne ausreichenden Projektbezug
3 = Erfüllt // Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend
4 = Gut erfüllt // Qualitativ gut
5 = Sehr gut erfüllt // Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung.
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer Gewichtung.

PUNKTBERECHNUNG
Summe aller Noten multipliziert mit ihrer Gewichtung (Maximalpunktzahl: Note 5 x 100 = 500 Punkte).

4.5 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Verfügung kann gemäss Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) innert 20 Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden Verfügung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen.
Die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) über den Fristenstillstand finden gemäss Art. 56 Abs. 2 BöB keine Anwendung.