Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  FR  09.09.2022
Date de publication Simap: 09.09.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: RSSV Châtel-saint-Denis
Service organisateur/Entité organisatrice: RSSV Châtel-Saint-Denis,  à l'attention de Jérôme Jourdan, Route des Misets 3,  1618  Châtel-Saint-Denis,  Suisse,  E-mail:  jerome.jourdan@bossonnens.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Archi-DT SA,  à l'attention de Thibaut Cornet, Avenue du casino 10,  1820  Montreux,  Suisse,  Téléphone:  0219612626,  E-mail:  thibaut.cornet@archi-dt.com

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

16.09.2022

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 30.09.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Sous pli fermé avec mention "RSSV plâtrerie - ne pas ouvrir". Le timbre postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

03.10.2022

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches communales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

RSSV Réseau Santé et Social de la Veveyse - Projet de rénovation, assainissement et transformation du bâtiment à Châtel-Saint-Denis

2.3 Référence / numéro de projet

A20-617 RSSV

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45410000 - Travaux de plâtrerie

Code des frais de construction (CFC):

271 - Plâtrerie

2.6 Objet et étendue du marché

Rénovation, assainissement et transformation du bâtiment
Travaux de plâtrerie - 447'000.-

2.7 Lieu de l'exécution

Parcelle 42, Route des Misets 3, 1618 Châtel-Saint-Denis

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

12 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

4 mois depuis la signature du contrat

Remarques: Début:
Fin:

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.6 Sous-traitance

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix :   CHF 0.00

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

3 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 09.09.2022  jusqu'au  30.09.2022
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales citées dans le dossier

4.3 Visite des lieux

Selon les conditions particulières citées dans le dossier

4.6 Autres indications

La publication plus détaillée peut être consultée sur le site internet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, section administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 1654, 1701 Fribourg.
ou
de la Préfecture de la Sarine, Grand-Rue 51, 1700 Fribourg.
ou
de la Préfecture de la Gruyère, Pl. du Tilleul 1, 1630 Bulle.
d)auprès de la Préfecture de la Veveyse, le Château, 1618 Châtel St Denis
ou
de la préfecture de la Broye, Au Château, 1470 Estavayer-le-Lac
ou
de la Préfecture du Lac, Schlossgasse 1, 3280 Morat.
g)auprès de la Préfecture de la Glâne, Grand'Rue 51, 1700 Fribourg