Appel d'offres- Date de publication Simap: 24.09.2022
1. Pouvoir adjudicateur1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur - Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ville de Morges
Service organisateur/Entité organisatrice: Ville de Morges, Infrastructures et gestion urbaine, Avenue de Riond-Bosson 14,
1110
Morges,
Suisse,
Téléphone:
+41 21 823 03 20,
Fax:
--,
E-mail:
infrastructures@morges.ch
1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante- Chevalier SA, bureau d'ingénieurs, Rue des Charpentiers 36,
1110
Morges,
Suisse,
Téléphone:
+41 21 804 75 40,
Fax:
--,
E-mail:
ing@chevaliersa.ch
1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit- 04.10.2022
1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres- Date: 31.10.2022 Heure: 11:00
1.5 Date de l’ouverture des offres:- 31.10.2022
1.6 Genre de pouvoir adjudicateur- Commune/Ville
1.7
Mode de procédure choisi
-
Procédure ouverte
1.8
Genre de marché
-
Marché de travaux de construction
1.9
Marchés soumis aux accords internationaux
-
Non
2. Objet du marché2.1 Genre du marché de travaux de construction-
Exécution
2.2 Titre du projet du marché- Morges / Rue Louis de Savoie
Renouvellement des infrastructures routières et des conduites industrielles
2.3 Référence / numéro de projet- 2011
2.4 Marché divisé en lots?-
Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publicsCPV: | 45000000 - Travaux de construction |
Catalogue des articles normalisés (CAN): | 111 - Travaux en régie,
| | 112 - Essais,
| | 113 - Installations de chantier,
| | 117 - Démolitions et démontages,
| | 151 - Constructions de réseaux enterrés,
| | 222 - Bordures, pavages, dallages et escaliers,
| | 223 - Chaussées et revêtements,
| | 237 - Canalisations et évacuation des eaux |
2.6 Objet et étendue du marché
- Travaux de génie civil, aménagements routiers et pose de revêtement bitumineux, pour :
- remplacement de conduites d'eau potable; - remplacement de conduites de gaz; - extension du réseau d'arrosage; - extension du réseau électrique de la Romande Energie; - modification des arrêts bus du Casino et du Temple; - renouvellement partiel des infrastructures routières; - travaux de rabotage et pose d'un nouveau tapis bitumineux.
2.7 Lieu de l'exécution- Rue du Château, rue Louis de Savoie, place du Port et du Casino à Morges
2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique- 12 mois depuis la signature du contrat
-
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non
2.9 Options-
Non
2.10 Critères d'adjudication- Prix;
Pondération 40
Organisation pour l'exécution du marché;
Pondération 30 Organisation de base du soumissionnaire;
Pondération 15 Références;
Pondération 15
2.11 Des variantes sont-elles admises?-
Non
2.12
Des offres partielles sont-elles admises?
-
Non
2.13 Délai d'exécution- Remarques: Les travaux devraient débuter en mars 2023, sous réserve de l'octroi des crédit et des autorisations.
3. Conditions3.5 Communauté de soumissionnaires- L'association d'entreprises (consortium) pour le rendu de l'offre n'est pas admise
3.7 Critères d'aptitude-
Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis-
Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9
Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
-
Prix: aucun
3.10 Langues- Langues acceptées pour les offres: Français
- Langue de la procédure: Français
3.11 Validité de l'offre- 12 mois à partir de la date limite d'envoi
3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres-
sous
www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
3.13
Conduite d'un dialogue
-
Non
4. Autres informations4.7 Organe de publication officiel- www.simap.ch
4.8 Indication des voies de recours- Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.
|