Appel d'offres

Date de publication dans la Feuille officielle du canton

  FR  07.10.2022
Date de publication Simap: 07.10.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ville de Bulle
Service organisateur/Entité organisatrice: Ville de Bulle, Département technique et urbanisme, M. Cédric Jungo,  à l'attention de Cédric Jungo, Grand'Rue 7,  1630  Bulle,  Suisse,  Téléphone:  +4126 919 18 40,  E-mail:  departement.technique@bulle.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

21.10.2022

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 08.11.2022 Heure: 11:30, Délais spécifiques et exigences formelles:  Sous pli fermé avec mention "Nom du projet". Le timbre postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

08.11.2022, Lieu:  Bulle

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Autres collectivités assumant des tâches communales

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Réaménagement de la Rue de l'Ancien-Comté

2.3 Référence / numéro de projet

412 Réaménagement Ancien-Comté

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45222000 - Travaux de construction d'ouvrages de génie civil, excepté ponts, tunnels, puits et passages souterrains

2.6 Objet et étendue du marché

Réaménagement de l'espace public avec diminution du gabarit routier et création de cheminement de mobilité douce, construction d'un giratoire
Pose du chauffage à distance
Travaux de génie-civil pour l'assainissement des infrastructures de service

2.7 Lieu de l'exécution

Bulle - Rue de l'Ancien-Comté

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 13.02.2023, Fin: 22.12.2023

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Oui

Remarques: Conformément aux conditions citées dans le dossier

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 13.02.2023 et fin 22.12.2023

Remarques: Conformément aux conditions citées dans le dossier

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.2 Cautions/garanties

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.3 Conditions de paiement

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.6 Sous-traitance

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

6 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 07.10.2022  jusqu'au  08.11.2022
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales citées dans le dossier

4.3 Visite des lieux

Aucune

4.6 Autres indications

La publication plus détaillée peut être consultée sur le site in ternet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.

4.7 Organe de publication officiel

Feuille officielle du canton de Fribourg

4.8 Indication des voies de recours

Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès de la Préfecture de la Gruyère, Pl. du Tilleul 1, 1630 Bulle.