Appel d'offres

Date de publication Simap: 20.10.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Bougy-Villars
Service organisateur/Entité organisatrice: Municipalité de Bougy-Villars, Place de l'Ancienne Eglise 5,  1172  Bougy-Villars,  Suisse,  Téléphone:  021 808 54 41,  E-mail:  greffe@bougy-villars.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

16.11.2022

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 28.11.2022

1.5 Date de l’ouverture des offres:

28.11.2022

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Aménagement routier - Modération de trafic de la Grand'Rue. Mise en place d'un réseau CAD, Adaptation des réseaux ESP et électrique.

2.3 Référence / numéro de projet

G20273

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45233140 - Travaux routiers,
	45112000 - Travaux de fouille et de terrassement

2.6 Objet et étendue du marché

Travaux de génie civil en lien avec la réalisation des fouilles nécessaires à la pose d’un réseau de chauffage à distance à travers le village de Bougy-Villars, y compris fouilles et travaux de maçonnerie pour introduction dans les maisons des particuliers. Travaux de génie civil en lien avec des fouilles pour le remplacement de conduites d’eau sous pression et de défense incendie du village.
Travaux de génie civil et de fouilles nécessaires à l’extension et la modification du réseau d’alimentation électrique et fibre optique du village de Bougy-Villars.
Travaux de génie civil et d’aménagement routier en lien avec la mise en place de modération de trafic. Aménagement de trottoirs. Création d’arrêts de bus de la Grand Rue, y compris réfection des enrobés.

2.7 Lieu de l'exécution

Commune de Bougy-Villars

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

12 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 30.01.2023

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 20.10.2022  jusqu'au  28.11.2022
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.