Appel d'offres

Date de publication Simap: 20.10.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Épura SA
Service organisateur/Entité organisatrice: Commune de Lausanne, Direction de la sécurité et de l'économie, Service de l'eau, Réseaux et ingénierie, Bureau de Gestion des Réseaux,  à l'attention de Nicolas Würsch, Route de Vidy 10,  1007  Lausanne,  Suisse,  Téléphone:  021 315 50 20,  E-mail:  nicolas.wuersch@lausanne.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

11.11.2022

Remarques: Les questions et réponses seront listées anonymement et mises à disposition de tous les participants via www.simap.ch

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 14.12.2022 Heure: 11:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  L'offre doit être rendue en un exemplaire sous forme papier dans une enveloppe fermée avec la mention ''dossier d'appel d'offre - Remplacement de la conduite d'eau industrielle, ne pas ouvrir'' au nom d'Epura SA, Route de Vidy 10, 1007 Lausanne

1.5 Date de l’ouverture des offres:

14.12.2022, Heure:  11:15, Lieu:  Bâtiment administratif STEP, Remarques:  L'ouverture des dossiers de soumission est publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Remplacement de la conduite d'eau industrielle

2.3 Référence / numéro de projet

Eau industrielle 2023

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45245000 - Ouvrages de dragage et de pompage pour installations de traitement des eaux

Catalogue des articles normalisés (CAN):	113 - Installations de chantier,
	117 - Démolitions et démontages,
	151 - Constructions de réseaux enterrés,
	223 - Chaussées et revêtements

2.6 Objet et étendue du marché

Démontage de la conduite existante et pose de la nouvelle conduite d'eau industrielle

2.7 Lieu de l'exécution

Parc Bourget - Lausanne

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

1 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

1 mois depuis la signature du contrat

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 09.12.2022
Prix :   CHF 0.00

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch,
ou à l'adresse suivante:
Commune de Lausanne, Direction de la sécurité et de l'économie, Service de l'eau, Réseaux et ingénierie, Bureau de Gestion des Réseaux,  à l'attention de Nicolas Würsch, Route de Vidy 10,  1007  Lausanne,  Suisse,  Téléphone:  021 315 50 20,  E-mail:  nicolas.wuersch@lausanne.ch
Dossier disponible à partir du: 20.10.2022
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d'offres peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, dans un délai de 10 jours à compter de sa publication sur simap.ch.