Appel d'offres

Date de publication Simap: 09.12.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Etat de Vaud
Service organisateur/Entité organisatrice: Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine – DEIEP
Direction générale des immeubles et du patrimoine - DGIP
Direction de l’architecture et de l’ingénierie - DAI,  à l'attention de Mme Jara Kloucek, Place de la Riponne 10,  1014  Lausanne,  Suisse,  Téléphone:  +41 21 316 97 64,  E-mail:  jara.kloucek@vd.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Etat de Vaud
Direction générale des immeubles et du patrimoine - DGIP,  à l'attention de Mme Jara Kloucek, Place de la Riponne 10,  1014  Lausanne,  Suisse,  E-mail:  jara.kloucek@vd.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

06.01.2023

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 20.01.2023 Heure: 15:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:

23.01.2023, Heure:  14:00, Lieu:  Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne, Remarques:  Date et heure exacte à définir

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Canton

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Gymnase Auguste Piccard - Rénovation

2.3 Référence / numéro de projet

00714

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45232141 - Installations de chauffage

Code des frais de construction (CFC):

242 - Installations de chauffage

2.6 Objet et étendue du marché

Ensemble des travaux des CFC 240-242-243 décrits dans le descriptif technique des installations CVSE établi par le bureau CSD ingénieurs SA.

240 Poste d’attente
-Vidange, dégazage et mise hors service de la citerne à mazout enterrée et démontage des tuyauteries associées

242 Production de chaleur
-Démontage complet des 2 chaudières y compris leurs cheminées et toutes les tuyauteries de chauffage associées
-Installation d’échangeurs de chaleur pour le CAD selon prescription SIL dans le B16 et B36
 
243 Distribution de chaleur
-Remplacement des groupes de chauffage dans le B16 et B36
-Remplacement des ballons d’eau chaude et échangeurs ECS dans le B16 et B36
-Désembouage du réseau de chauffage et remplissage avec de l’eau traitée à la fin des travaux dans le B16 et B36
-Démontage et remplacement des radiateurs au 1er étage
-Démontage et adaptation des conduites de chauffage existantes dans la bibliothèque au rez
-Adaptation des groupes de ventilation

2.7 Lieu de l'exécution

Gymnase Auguste Piccard
Chemin de Bellerive 16
1007 Lausanne

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 19.06.2023, Fin: 15.08.2025

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 19.06.2023 et fin 15.08.2025

Remarques: Les dates indiquées concernent l'ensemble des travaux

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.