Appel d'offres

Date de publication Simap: 09.12.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Etat de Vaud
Service organisateur/Entité organisatrice: Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine – DEIEP
Direction générale des immeubles et du patrimoine - DGIP
Direction de l’architecture et de l’ingénierie - DAI,  à l'attention de Mme Jara Kloucek, Place de la Riponne 10,  1014  Lausanne,  Suisse,  Téléphone:  +41 21 316 97 64,  E-mail:  jara.kloucek@vd.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Etat de Vaud
Direction générale des immeubles et du patrimoine - DGIP,  à l'attention de Mme Jara Kloucek, Place de la Riponne 10,  1014  Lausanne,  Suisse,  E-mail:  jara.kloucek@vd.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

06.01.2023

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 20.01.2023 Heure: 15:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:

23.01.2023, Heure:  14:00, Lieu:  Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne, Remarques:  Date et heure exacte à définir

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Canton

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Gymnase Auguste Piccard - Rénovation

2.3 Référence / numéro de projet

00714

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45331210 - Travaux d'installation de ventilation

Code des frais de construction (CFC):

244 - Installations de ventilation et de conditionnement d'air

2.6 Objet et étendue du marché

244Installation de ventilation
-Remplacement du monobloc de ventilation couloir en superstructure
-Remplacement des ventilateurs des chapelles au 1er étage
-Remplacement des monoblocs bibliothèque et cafétéria au Rez
-Adaptation des gaines de ventilation dans les locaux sanitaires
-Adaptation du réseau de gaine de ventilation des chapelles existantes aux nouvelles armoires de stockage des produits chimiques
-Dépose et repose du monobloc de ventilation pour l’auditoire 320 situé au-dessus des locaux sanitaires nord au 3ème étage
-Remplacement des périphériques de régulation pour toutes les installations dans le B16
-Ajout de clapets coupe-feu sur le réseau existant selon le concept de protection incendie
-Contrôle et nettoyage des réseaux de ventilation

2.7 Lieu de l'exécution

Gymnase Auguste Piccard
Chemin de Bellerive 16
1007 Lausanne

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 19.06.2023, Fin: 15.08.2025

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 19.06.2023 et fin 15.08.2025

Remarques: Les dates indiquées concernent l'ensemble des travaux

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.