Appel d'offres

Date de publication Simap: 14.12.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune d'Echichens
Service organisateur/Entité organisatrice: Commune d'Echichens,  à l'attention de Monsieur Giuseppe Biancaniello, Route du Village 16,  1112  Echichens,  Suisse,  E-mail:  giuseppe.biancaniello@echichens.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

F-Partenaires SA
Gestion de projet et Assistance à Maîtrise d'Ouvrage, Route de Chavannes 9,  1007  Lausanne,  Suisse,  E-mail:  info@f-partenaires.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

06.01.2023

Remarques: délai à 12h00

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 06.02.2023 Heure: 12:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:

06.02.2023, Heure:  14:00, Lieu:  Echichens

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Construction d'un bâtiment de voirie sur le site de Colombier

2.3 Référence / numéro de projet

22-19 Echichens

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45210000 - Travaux de construction de bâtiments

2.6 Objet et étendue du marché

Réalisation complète d'un bâtiment de voirie d'environ 460m2

2.7 Lieu de l'exécution

Echichens - site de Colombier -
Route de Morges / Route de Vullierens

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 01.05.2023, Fin: 31.01.2024

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Oui

Description des options : 1 Installation de panneau photovoltaïque sur le pan principal de la toiture
2 Installation de panneau photovoltaïque sur l'ensemble de la toiture
3 Certification Origine Bois Suisse
4 Mise en place de 2 bornes de recharges 11KW à l’extérieur

2.10 Critères d'adjudication

CRITERE 1 - APTITUDE  Pondération 30 % 
- Contribution de l'entreprise à la composante sociale du développement durable (annexe Q5) 10% 
- Qualités des références pour des travaux de même nature (annexe Q9) 20% 
CRITERE 2 - PRIX  Pondération 35 % 
- Montant de l'offre en rapport avec le cahier des charges (annexe R1) 
CRITERE 3 - ORGANISATION & QUALITE TECHNIQUE  Pondération 35 % 
- Méthode de travail pour atteindre les objectifs fixés en matière d’exécution du marché (annexe R7) 15% 
- Qualités et adéquation des solutions techniques proposées pour l'exécution du marché (annexe R13) ) 10% 
- Degré de compréhension du cahier des charges (annexe R14) 10% 
Commentaires:  *N.B : La notation de l’annexe Q9 sera décomposée comme suit pour chaque référence :
- 40% : Appréciation générale par le client / Maître d’ouvrage (satisfaction du MO)
- 60% : Respect du type d’ouvrage, du budget ou +, des similitudes constructives

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 01.05.2023 et fin 31.01.2024

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

VOIR - APTITUDE / COMPETENCES REQUISES

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure

Brönnimann & Gottreux Architectes SA, Architecte
Nicolas Fehlmann Ingénieurs Conseils SA, Ingénieur Civil
Energa Sàrl Ingénieur CVSE Physique du bâtiment

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.