Appel d'offres

Date de publication Simap: 17.01.2023

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Château-d'Oex
Service organisateur/Entité organisatrice: Services des travaux,  à l'attention de Cédric Morier, Grand'Rue 67,  1660  Château-d'Oex,  Suisse,  Téléphone:  026 924 22 14,  E-mail:  travaux@chateaudoex-admin.ch,  URL https://www.chateaudoex-admin.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Martin ingénieurs civils Sàrl,  à l'attention de Quentin Schittli, Grand'Rue 72,  1660  Château-d'Oex,  Suisse,  Téléphone:  026 924 68 33,  E-mail:  travaux@chateaudoex-admin.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

03.02.2023

Remarques: Questions à transmettre à l'adresse suivantes : info@martin-ing.ch

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 17.02.2023 Heure: 12:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:

17.02.2023, Heure:  14:00, Lieu:  Château-d'Oex, Remarques:  Ouverture non publique

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Pôle Santé du Pays-d'Enhaut Aménagement des accès et places de stationnement

2.3 Référence / numéro de projet

1954

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45222000 - Travaux de construction d'ouvrages de génie civil, excepté ponts, tunnels, puits et passages souterrains

Catalogue des articles normalisés (CAN):	102 - Conditions particulières,
	103 - Bases de calcul,
	111 - Travaux en régie,
	112 - Essais,
	113 - Installations de chantier,
	116 - Coupes de bois et défrichements,
	117 - Démolitions et démontages,
	151 - Constructions de réseaux enterrés,
	172 - Etanchéité d'ouvrages enterrés et de ponts,
	211 - Fouilles et terrassements,
	222 - Bordures, pavages, dallages et escaliers,
	223 - Chaussées et revêtements,
	237 - Canalisations et évacuation des eaux,
	241 - Constructions en béton coulé sur place,
	315 - Construction préfabriquée en béton et en maçonnerie

2.6 Objet et étendue du marché

- Modification d'un carrefour
- Réalisation de 250 m de chaussée bidirectionnelle
- Réalisation d'un parking d'une centaine de place de parc
- Réalisation d'un couvert pour 19 voitures
- Pose de tubes pour l'alimentation électrique

2.7 Lieu de l'exécution

Route de l'hôpital 17 - 1660 Château-d'Oex

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

18 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 31.03.2023 et fin 29.09.2023

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

- Engagement sur l'honneur : Formulaire P1
- Attestation à transmettre : Formulaire P2 (A transmettre uniquement en cas d'adjudication)
- Engagement à respecter l'égalité entre Femmes et hommes : Formulaire P6
- Engagement à respecter les conditions de travail internationales : Formulaire P7

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 17.01.2023  jusqu'au  17.02.2023
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.3 Visite des lieux

Selon documents d'appel d'offre

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.