Appel d'offres

Date de publication Simap: 17.03.2023

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ville de Vevey
Service organisateur/Entité organisatrice: Ville de Vevey
Travaux publics, espaces verts & entretien,  à l'attention de M. Cédric Girod, Rue du Simplon 16,  1800  Vevey,  Suisse,  E-mail:  cedric.girod@vevey.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

31.03.2023

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 12.04.2023 Heure: 16:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:

13.04.2023, Heure:  10:00, Remarques:  Le Maître d'ouvrage ne procédera pas à une ouverture publique

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Travaux de génie civil pour le réaménagement de l'Avenue Nestlé/Savoie

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

Catalogue des articles normalisés (CAN):	111 - Travaux en régie,
	112 - Essais,
	113 - Installations de chantier,
	116 - Coupes de bois et défrichements,
	117 - Démolitions et démontages,
	151 - Constructions de réseaux enterrés,
	211 - Fouilles et terrassements,
	221 - Couches de fondation pour surfaces de circulation,
	222 - Bordures, pavages, dallages et escaliers,
	223 - Chaussées et revêtements,
	237 - Canalisations et évacuation des eaux,
	286 - Marquages

2.6 Objet et étendue du marché

Déplacement de réseaux industriels
Nouvelles grilles d'évacuation des eaux et attentes EC/EU
Aménagement de trottoir et espaces végétalisés
Réfection de la chaussée

2.7 Lieu de l'exécution

Vevey Avenue Nestlé et Avenue Savoie

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

12 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Prix  Pondération 50% 
Références pour des travaux similaires  Pondération 10% 
Organisation du soumissionnaire pour ce marché  Pondération 20% 
Formation des apprentis  Pondération 10% 
Environnement  Pondération 10% 

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Oui

Remarques: Seules les variantes d'exécution sont admises mais elles ne sont pas obligatoires.

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 05.02.2024 et fin 26.07.2024

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix :   CHF 0.00

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 17.03.2023  jusqu'au  12.04.2023
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les 20 jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.