Appel d'offres

Date de publication Simap: 11.05.2023

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ville de Lausanne Direction Sécurité et Économie - Service de l'eau
Service organisateur/Entité organisatrice: Ville de Lausanne
Direction Sécurité et Économie
Service de l'eau - Division Contrôle de l'eau - Entité cours d'eau et pollution,  à l'attention de Amélie Savioz, Rue de Genève 36, Case postale 7416,  1002  Lausanne,  Suisse,  Téléphone:  021 315 78 27,  E-mail:  amelie.savioz@lausanne.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

16.05.2023

Remarques: Les questions éventuelles devront être transmises sur SIMAP jusqu'au mardi 16 mai 2023 à 12h00 au plus tard. Aucune question ne sera traitée par téléphone. Les questions et les réponses seront listées anonymement et adressées à tous les candidats le 19 mai 2023 sur SIMAP.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 31.05.2023 Heure: 11:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:

31.05.2023, Heure:  11:00

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Lausanne : Plaine de Mauvernay - Revitalisation des sources

2.3 Référence / numéro de projet

U21148 / 437'018

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45246000 - Ouvrages de régularisation des cours d'eau et de maîtrise des crues

Catalogue des articles normalisés (CAN):	113 - Installations de chantier,
	117 - Démolitions et démontages,
	151 - Constructions de réseaux enterrés,
	181 - Aménagements extérieurs,
	211 - Fouilles et terrassements,
	213 - Travaux hydrauliques,
	223 - Chaussées et revêtements,
	237 - Canalisations et évacuation des eaux

2.6 Objet et étendue du marché

Les travaux concernent les éléments suivants :
-Reconstitution d’un milieu naturel de source : création d’un exutoire, création d’un ruisseau de source, déplacement d’un sentier pédestre.
-Remise à ciel ouvert du ruisseau Creux Gadin sur 280 mètres, actuellement enterré dans un collecteur d’eaux claires.
-Création d’une zone humide de pente : pose d’une nouvelle conduite, création d’un exutoire, aménagement d’une zone de ruissèlement
-Reprise des écoulements de captages existants (100 et 101), adaptation du captage n°101.
-Enfouissement des anciennes chambres de captages (100, 101 et 102) : suppression du sommet des chambres, pose de couvercles enterrés, nivellement du terrain avec de la terre végétale.
-Drains agricoles : conservation et adaptation du réseau de drainage existant aux nouveaux ruisseaux

2.7 Lieu de l'exécution

Les travaux de revitalisation sont situés au lieudit Mauvernay, sur la parcelle 15'475 de la commune de Lausanne. Les ouvrages concernés par les travaux de revitalisation sont implantés dans une zone agricole enclavée en forêt, les captages d’eaux souterraines étant sur la bordure ouest de cette dernière et le collecteur dans sa partie centrale.

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 04.09.2023, Fin: 30.11.2023

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

3 mois depuis la signature du contrat

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Oui

Description de l’exécution d’un dialogue: Aucune audition n’est actuellement programmée. Néanmoins, l’adjudicateur se réserve le droit d’en organiser une afin de poser des questions aux soumissionnaires visant à clarifier son offre.
Un procès-verbal sera établi en cas d’audition. Cette audition ne pourra conduire à une modification de l’offre déposée.

4. Autres informations

4.8 Indication des voies de recours

Le présent avis peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, dans les dix jours dès sa parution sur Simap.ch.