Appel d'offres

Date de publication Simap: 02.06.2023

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Conseil d'Etat du Canton de Fribourg
Service organisateur/Entité organisatrice: Service des ponts et chaussée du canton de Fribourg,  à l'attention de Pedro Lopez, Rue des Chamoines 17,  1700  Fribourg,  Suisse,  E-mail:  pedro.lopez@fr.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

30.06.2023

Remarques: avant 16h00

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 21.07.2023 Heure: 09:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Les offres doivent être déposées dans une enveloppe fermée avec mention "« NOUVELLE ROUTE DE CONTOURNEMENT DE LA VILLE DE ROMONT – TRONCON SUD, offre ingénieur - NE PAS OUVRIR"
Elles doivent être remises au bureau A2.12 au plus tard au jour et à l'heure fixée. Le timbre postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:

21.07.2023, Heure:  09:00, Remarques:  Non publique

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Canton

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.2 Titre du projet du marché

NOUVELLE ROUTE DE CONTOURNEMENT DE LA VILLE DE ROMONT – TRONÇON SUD & SÉPARATION DU SYSTÈME UELS RN-RC

2.3 Référence / numéro de projet

PCAM 19160

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	71300000 - Services d'ingénierie,
	71321400 - Services de conseil en matière de ventilation,
	72245000 - Services contractuels d'analyse et de programmation de systèmes

2.6 Objet et étendue du marché

Dans les domaines BSA et ventilation, procéder aux études de projet, de mise à l’enquête publique (phase I), d’appel d’offre travaux, à l’établissement du dossier d’exécution et au suivi des travaux (phase II) pour la réalisation de la tranchée couverte du tronçon SUD de la nouvelle route de contournement de Romont.

Dans le domaine 6 KL, la mise en œuvre UeLS, Communication et système de gestion, procéder à la reprise du projet selon SIA 108 phases 31 et 32 et à l’exécution des phases appel d’offre travaux (41), projet d’exécution (51), exécution de l’ouvrage (52), mise en service et achèvement (53) pour la réalisation du système de gestion cantonal fribourgeois.

2.7 Lieu de la fourniture du service

Romont – Fribourg – Granges-Paccot – Riaz - Bulle-La Tour-de-Trême.

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 01.11.2023, Fin: 31.12.2030

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 01.11.2023 et fin 31.12.2030

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.6 Sous-traitance

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 21.07.2023
Prix :   CHF 0.00

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

6 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 02.06.2023  jusqu'au  21.07.2023
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales citées dans le dossier

4.3 Visite des lieux

Aucune

4.6 Autres indications

La publication plus détaillée peut être consultée sur le site Internet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où les autorisations ne seraient pas obtenues.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.

4.7 Organe de publication officiel

SIMAP

4.8 Indication des voies de recours

Cet appel d'offres peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication, faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, section administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 630, 1701 Fribourg.