Appel d'offres

Date de publication Simap: 08.07.2023

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Fribourg
Service organisateur/Entité organisatrice: Direction de l'Edilité
Service d'urbanisme et d'architecture,  à l'attention de Jérémie Corminboeuf, Rte Joseph-Piller 7,  1700  Fribourg,  Suisse,  Téléphone:  +4126 351 75 93,  E-mail:  Jeremie.corminboeuf@ville-fr.ch,  URL http://www.ville-fribourg.ch/vfr/fr/pub/officielle/edilite.htm

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

18.07.2023

Remarques: Les questions doivent être posées directement sur le site SIMAP.CH. Elles devront être précises et concises, avec référence à un chapitre et/ou à un document remis par l’adjudicateur.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 25.08.2023 Heure: 17:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Les offres seront déposées sous pli fermé avec mention :
"Soumission – Fribourg, Ecole de la Vignettaz, Rénovation Bâtiment B » – NE PAS OUVRIR – "

1.5 Date de l’ouverture des offres:

29.08.2023, Heure:  09:00, Lieu:  Fribourg

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Ecole de la Vignettaz : assainissement, transformation et mise aux normes du bâtiment B

2.3 Référence / numéro de projet

512.56

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45210000 - Travaux de construction de bâtiments

Code des frais de construction (CFC):

244 - Installations de ventilation et de conditionnement d'air

2.6 Objet et étendue du marché

Assainissement et rénovation d’un bâtiment scolaire

2.7 Lieu de l'exécution

Fribourg

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

24 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

24 mois depuis la signature du contrat

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.2 Cautions/garanties

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.3 Conditions de paiement

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.6 Sous-traitance

Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix :   CHF 00.00

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de l'OMC

Exclus

4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales citées dans le dossier

4.3 Visite des lieux

Aucune visite des lieux n'est organisée

4.6 Autres indications

La publication plus détaillée peut être consultée sur le site in ternet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.

4.7 Organe de publication officiel

Feuille officielle du canton de Fribourg

4.8 Indication des voies de recours

Cette décision peut, dans un délai de 20 jours dès la présente publication, faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Cantonal, IIème Cour administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 630, 1701 Fribourg