Appel d'offres

Date de publication Simap: 24.07.2023

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Crissier
Service organisateur/Entité organisatrice: Commune de Crissier,  à l'attention de M. Le Goff, Chemin de Chisaz 1,  1023  Crissier,  Suisse,  E-mail:  nicolas.legoff@crissier.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Amstein + Walthert Lausanne SA,  à l'attention de M. Laurent Burnand, Avenue d'Ouchy 52,  1006  Lausanne,  Suisse,  E-mail:  laurent.burnand@amstein-walthert.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

31.07.2023

Remarques: La mention "Ne pas ouvrir - Collège de l'Orée - Crissier - CFC 23 installations électriques" doit figurer sur l'enveloppe

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 01.09.2023

1.5 Date de l’ouverture des offres:

15.09.2023

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Travaux d'aménagement intérieurs du collège de l'Orée à Crissier. CFC 23 installations électriques

2.3 Référence / numéro de projet

300998

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45311200 - Travaux d'installations électriques

Code des frais de construction (CFC):

23 - Installations électriques

Catalogue des articles normalisés (CAN):

500 - Electro et télécommunication

2.6 Objet et étendue du marché

Installations électriques de courant fort et faible, fourniture de commande de stores, fourniture de la lustrerie, fourniture de la lustrerie de secours, fourniture des armoiires informatique, fourniture d'interphone, fourniture d'équipement de sonorisation évacuation.

2.7 Lieu de l'exécution

Crissier

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

12 mois depuis la signature du contrat

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Oui

Remarques: Annexée à l'appel d'offre

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

12 mois depuis la signature du contrat

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 24.07.2023  jusqu'au  01.09.2023
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.3 Visite des lieux

Aucunes visites des lieux ne sera effectuée

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les 20 jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.