Appel d'offres- Date de publication Simap: 03.08.2023
1. Pouvoir adjudicateur1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur - Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Fribourg
Service organisateur/Entité organisatrice: Direction de l'Edilité Service d'urbanisme et d'architecture,
à l'attention de
Jérémie Corminboeuf, Rte Joseph-Piller 7,
1700
Fribourg,
Suisse,
Téléphone:
+4126 351 75 93,
E-mail:
Jeremie.corminboeuf@ville-fr.ch,
URL
http://www.ville-fribourg.ch/vfr/fr/pub/officielle/edilite.htm
1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante-
Selon l'adresse indiquée au point 1.1
1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit- 15.08.2023
- Remarques: Les questions doivent être posées directement sur le site SIMAP.CH. Elles devront être précises et concises, avec référence à un chapitre et/ou à un document remis par l’adjudicateur.
1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres- Date: 25.08.2023 Heure: 17:00, Délais spécifiques et exigences formelles:
Les offres seront déposées sous pli fermé avec mention :
"Soumission – Fribourg, Ecole de la Vignettaz, Rénovation Bâtiment B » – NE PAS OUVRIR – "
La date du sceau postal ne fait pas foi. Les offres doivent impérativement être en main du pouvoir adjudicateur à la date et à l'heure mentionnées.
1.5 Date de l’ouverture des offres:- 29.08.2023, Heure:
09:00, Lieu:
Fribourg
1.6 Genre de pouvoir adjudicateur- Commune/Ville
1.7
Mode de procédure choisi
-
Procédure ouverte
1.8
Genre de marché
-
Marché de travaux de construction
1.9
Marchés soumis aux accords internationaux
-
Non
2. Objet du marché2.1 Genre du marché de travaux de construction-
Exécution
2.2 Titre du projet du marché- Ecole de la Vignettaz : assainissement, transformation et mise aux normes du bâtiment B
2.3 Référence / numéro de projet- 512.56
2.4 Marché divisé en lots?-
Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publicsCPV: | 45210000 - Travaux de construction de bâtiments |
Code des frais de construction (CFC): | 2720 - Portes intérieures en métal,
| | 2723 - Vitrages intérieurs,
| | 2722 - Ouvrages métalliques courants |
2.6 Objet et étendue du marché
- Assainissement et rénovation d’un bâtiment scolaire
2.7 Lieu de l'exécution- Fribourg
2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique- 24 mois depuis la signature du contrat
-
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non
2.9 Options-
Non
2.10 Critères d'adjudication- Conformément aux critères cités dans les documents
2.12
Des offres partielles sont-elles admises?
-
Non
2.13 Délai d'exécution- 24 mois depuis la signature du contrat
3. Conditions3.1 Conditions générales de participation- Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.
Les entreprises intéressées à l'exécution de ces travaux doivent être inscrites au Registre du Commerce de leur canton siège.
3.2 Cautions/garanties- Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.
3.3 Conditions de paiement - Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert- Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.
3.5 Communauté de soumissionnaires- Conformément aux conditions citées dans le dossier
3.6 Sous-traitance- Conformément aux conditions citées dans le dossier
3.7 Critères d'aptitude-
Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis-
Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9
Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
-
Prix
:
CHF 00.00
3.10 Langues- Langues acceptées pour les offres: Français
- Langue de la procédure: Français
3.11 Validité de l'offre- 12 mois à partir de la date limite d'envoi
3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres-
sous
www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit
3.13
Conduite d'un dialogue
-
Non
4. Autres informations4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de l'OMC
- Exclus
4.2 Conditions générales- Selon les conditions générales citées dans le dossier
4.3 Visite des lieux
- Aucune visite des lieux n'est organisée
4.6 Autres indications- La publication plus détaillée peut être consultée sur le site in ternet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.
4.8 Indication des voies de recours- Cette décision peut, dans un délai de 20 jours dès la présente publication, faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Cantonal, IIème Cour administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 630, 1701 Fribourg
|