Appel d'offres

Date de publication Simap: 15.12.2023

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Cossonay
Service organisateur/Entité organisatrice: Service technique communal (STC),  à l'attention de Christophe Leuenberger, Rue Neuve 1,  1304  Cossonay,  Suisse,  Téléphone:  021 863 22 15,  E-mail:  c.leuenberger@cossonay.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante

Service technique communal (STC),  à l'attention de Christophe Leuenberger, Rue Neuve 1,  1304  Cossonay,  Suisse,  Téléphone:  021 863 22 15,  E-mail:  c.leuenberger@cossonay.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

12.01.2024

Remarques: à 12h00

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 29.01.2024 Heure: 11:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:

29.01.2024, Heure:  13:30, Lieu:  Cossonay, Remarques:  L'adjudicateur ne procédera pas à une ouverture publique des offres.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte

1.8 Genre de marché

Marché de travaux de construction

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Non

2. Objet du marché

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Route de Morges Sud : réaménagement routier, collecteurs eaux claires, eaux usées et autres services

2.3 Référence / numéro de projet

1318

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:	45233120 - Travaux de construction de routes,
	44912400 - Bordures,
	45232440 - Travaux de construction de conduites d'eaux d'égouts,
	45232130 - Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales,
	45232150 - Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau,
	45112100 - Travaux de creusement de tranchées,
	45112210 - Travaux de décapage de terre végétale

Catalogue des articles normalisés (CAN):	111 - Travaux en régie,
	112 - Essais,
	113 - Installations de chantier,
	116 - Coupes de bois et défrichements,
	117 - Démolitions et démontages,
	135 - Maintenance et réhabilitation canalisations,
	151 - Constructions de réseaux enterrés,
	181 - Aménagements extérieurs,
	183 - Clôtures et portails,
	211 - Fouilles et terrassements,
	221 - Couches de fondation pour surfaces de circulation,
	222 - Bordures, pavages, dallages et escaliers,
	223 - Chaussées et revêtements,
	237 - Canalisations et évacuation des eaux

2.6 Objet et étendue du marché

Le projet comprend les éléments suivants: la réalisation de la mise en séparatif sur la route de Morges entre le chemin de Chien-Boeuf et le chemin du Levant, le réaménagement de la route de Morges sur 300 m, la réfection d'une partie de la chaussée, la pose de nouvelles bordures, la pose d'une couche de roulement de phonoabsorbant, la réfection d'une conduite d'eau potable et des travaux sur les réseaux de services.

2.7 Lieu de l'exécution

Commune de Cossonay - route de Morges entre le chemin de Chien-Boeuf et le chemin du Levant.

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 20.05.2024, Fin: 27.06.2025

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

2.10 Critères d'adjudication

Prix  Pondération 40% 
Organisation pour l'exécution du marché  Pondération 20% 
Qualités techniques de l'offre  Pondération 25% 
Organisation de base du soumissionnaire  Pondération 5% 
Références  Pondération 10% 

2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution

Début 20.05.2024 et fin 27.06.2025

3. Conditions

3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français

Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre

12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres

sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 15.12.2023  jusqu'au  29.01.2024
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les 20 jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.